煤矿建筑安装工程承包合同-下合通行路桥.doc

《煤矿建筑安装工程承包合同-下合通行路桥.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《煤矿建筑安装工程承包合同-下合通行路桥.doc（7页珍藏版）》请在沃文网上搜索。

1、建筑安装工程承包合同合同编号【 】工程名称： 山西下合煤业场外民用通行桥工程 发包方（简称甲方）： 山西下合煤业有限公司 承包方（简称乙方）：长治市鸿鼎工程建设有限公司签订地点： 山西下合煤业有限公司 签订时间： 2012年9月25号 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建设工程质量管理条例，结合工程具体情况，经双方协商同意签订本合同。第一条 工程项目一、 工程名称： 山西下合煤业场外民用通行桥工程 二、 工程地点： 矿区外加油站斜对面 三、 资金来源： 自筹 四.承包方式： 包工包料 五、工程内容（详见施工图设计）:六、合同价款：1.合同总价款： 叁拾玖万贰仟玖佰柒拾柒元整(39

2、2977.00元) 2.合同价款的计价依据：合同单价以市场行情结合工程施工条件确定，结算时单价不作调整，工程量以竣工验收量为准。第二条 双方责任一、甲方责任 1.组织工程的月末验收、中间验收、隐蔽工程验收和竣工验收。及时拨付工程价款，办理签证手续；组织工程竣工结算。 2.协调地方工农关系，改善施工环境，保证水、电、路、通讯等正常使用。 3.甲方委托监理单位对工程进度、质量、合同履行等情况进行控制协调、监督检查，负责签证和受理各项报表及协商其他有关事宜，及时解决应由甲方解决的问题。现场签证由甲方代表与施工方共同签证。二、乙方责任 1.编制单位工程施工组织设计（或施工方案），并与开工前10天报送甲

3、方，做好各项施工准备工作，提交单位工程开工报告。 2.严格按照设计要求和有关规定进行文明施工，符合“环保”要求，确保工程质量，按照合同规定的时间如期完工、交付。 3.及时向甲方提出隐蔽工程验收通知、竣工验收报告，以及向甲方提出月末验收和中间验收计划；提供月份施工作业计划（包括用水、用电计划），月份施工统计报表，工程事故报告等。 4.工程竣工后，及时清理现场，做到工完场清。在规定的时间内移交完整的竣工验收资料，办理竣工验收手续和编制单位工程竣工结算。 5.已完工的工程和已安装的设备，在双方约定移交日期前应负责保管。第三条 工程期限一、 工程2012 年 8 月 10 日开工至 2012 年 10

4、 月10 日竣工。二、 因甲方图纸供应不全、不及时，供应的材料、设备和工程款拨付不及时，以及不可抗力、外部关系等非乙方原因引起的延期开工、中途停工和窝工，经甲方签证后，工期顺延。三、 因乙方施工管理不善或者由乙方责任造成的工程质量返工、事故处理等导致工期延误时，工期不予顺延。第四条 工程质量与验收一、乙方必须按照施工图纸、说明书和国家颁发的有关规范、规程和标准进行施工，并接受甲方代表和工程监理人员的监督。二、乙方承包的工程质量必须达到合格等级。施工及验收标准执行以下标准或规范：1.建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-20012.建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-20023

5、.砌体工程施工质量验收规范GB50203-20024.混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-20025.国家现行有关施工及验收的规程、规范三、乙方在施工中必须遵守下列规定1.主要材料、设备、成品、半成品（包括甲方供应的）必须按照有关规定进行抽检复验，对材料变更或代用，必须经原设计单位和甲方同意。2.乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方。重大质量事故处理方案，应经上级主管部门、甲方等单位共同研究.四、工程验收1.月末验收和中间验收由甲方组织进行月末验收和中间验收，乙方必须积极配合。验收合格后各方在验收证书上签字。2.隐蔽工程验收乙方必须保证隐蔽工程的质量。乙方应在工程隐蔽前 48 小

6、时书面通知甲方参加检验，双方确认工程合格后在工程验收证书上签字，如甲方不能如期派人参加检验，乙方可自行检查验收，做好隐蔽工程验收记录，甲方应予承认。工程隐蔽后若甲方提出复验，乙方应予同意，复验合格，影响的工期顺延，其费用由甲方承担；复验不合格，费用应由乙方承担，工期不予顺延。如乙方未通知甲方而对隐蔽工程自行验收，甲方提出复验，不论合格与否，费用由乙方承担，工期不予顺延。3.竣工验收 乙方在单位工程预计竣工前 15 天向甲方提交竣工报告及相关图纸、资料，由甲方组织有关单位在 28 天内验收完毕。验收合格，在验收证书上签字，竣工工期应以最终验收合格日为准。第五条 工程价款的支付与结算一、甲方每月组

7、织月末工程进度验收，乙方按验收合格的工程内容编制月末工程验收月报表，报送甲方初审。二、甲方收到乙方编制的工程验收月报表后，必须在 15 日内按核实的工程进度支付进度款。三、工程进度款总额支付至工程总造价的 80% 时，不再支付工程进度款。单位工程竣工办完交工验收一个月内，进行财务清算后付至工程总造价的95%，留5%作为质保金。四、水、电费结算时有财务扣除（水5元/方，电0.78元/kv.h）五、根据双方协商，质保金扣留年限为 一 年，期满付清。第六条 违约责任乙方违约责任：一、 工程质量不符合合同规定的，负责修理或返工，费用自理。二、 由于修理或返工造成逾期交付的，赔偿逾期违约金（每天1000

8、元）。甲方违约责任：工程未验收交工甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担负责。第七条 纠纷解决办法一、发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，请当地建设行政主管部门调解 二、调解无效，向长治市人民法院起诉。第八条 施工安全一、乙方承担甲方的建设项目后，乙方即成为安全管理工作的责任主体，对所承担建设项目的安全管理工作负全责。二、甲方对乙方的安全管理工作进行监督、检查、协调，督促落实乙方安全体系正常运行。三、乙方必须坚持“安全第一、预防为主”的方针；严格执行有关安全施工的法律、法规，加强施工安全管理。建立

9、健全安全施工责任制度，完善安全施工条件，确保安全施工。四、甲方定期或不定期对施工现场进行监督、检查，针对检查中发现的安全问题，特别是危及到安全的重大隐患。 五、由于甲方或乙方的原因在施工过程中给其他单位造成安全隐患，由责任方负全责。第九条 附 则一、本合同一式 八 份(包括附件)，甲乙双方各执正本一份，副本甲方四份，乙方二份。二、本合同自双方法人代表签字，加盖公章或合同专用章即生效。工程竣工验收符合要求保修期满，结清工程价款后终止。三、本合同签订后，如需修改补充的，双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的组成部分。四、质保期内如发生质量问题，乙方应在接到通知后48小时内进行维修，如乙方在规定的时间没有进行处理，甲方有权自行处理，费用从质保金中扣除。第十条 本合同附件工程量清单组成甲方(盖章)： 乙方(盖章)：单位地址： 单位地址：邮政编码： 邮政编码： 法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：代理人(签字)： 代理人(签字)：开户银行： 开户银行：账 号： 账 号：电 话： 电 话：传 真： 传 真：.忽略此处.