建筑施工劳务承包合同.doc

《建筑施工劳务承包合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑施工劳务承包合同.doc（6页珍藏版）》请在沃文网上搜索。

1、建筑施工劳务承包合同（合同编号： ）工程名称： 工程地点： 发 包 方： 承 包 方： 签约地点： 签订日期： 建筑施工劳务承包合同合同编号：甲方：重庆渝海控股（集团）有限责任公司乙方：_ 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及国家相关法律、法规相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为确保按时保质安全顺利完成施工作业任务，甲、乙双方就_ _（工程）劳务施工承包事宜协商达成一致，订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：_ _ 工程地点：_ _ 工程概况： 第二条工程工期 1计划开工日期：_年_月_日，计划完工日期：_年_月_日，工期_天；2乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括

2、新调整的进度计划）。第三条 工程承包范围_ _ _ 第四条 承包方式、价格及包含的内容1承包方式：_ _ 2承包单价：_ _ _ _ 3承包价格所包含的内容： 承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：小型机具费用；各类材料的场内二次倒运；自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用；包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库；劳动保护用品费用（安全帽、安全带、手套等）；安全防护设施的搭拆（安全网、防护栏杆、防护棚等）；文明施工费用（包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工）；承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工；预防一般性自然灾害

3、所采取的措施用工费用等；4本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。 第五条 结算办法及付款方式 1每月25日由甲方按乙方实际完成工程量（或按工程进度节点）结算劳务承包费，5日内按合同价款结算完毕，交甲方作为支付劳务承包费用的依据。 2付款时间为业主付款后，支付上月结算款的_%。所承包工程完工后付结算款的_%，_%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后支付。乙方需留 元作为质保金，按保修内容、承包范围作为质量保证金，质保期满后，按实际情况结算后退还。（结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数） 3在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_%的劳务管理费。

4、 第六条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到如下标准：_ _ _ _ _ _ 第七条甲方责任和义务 1负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 2负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。 4及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。 5按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。 第八条乙方责任和义务 1遵守国家政策和法律法规；执行国家现行施工技

5、术验收规范规定；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。 2严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。 3应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员（持证）保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到1

6、00% 4服从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况； 5做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款： 6按甲方统一规划堆放材料、机具；妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施： 7按国家政策规定按时足额支付务工人员工资（务工人员工资每月造册备案），承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果； 8为其施

7、工人配备必要的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品）；乙方作业人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽，高出作业人员必须系好安全带，严禁酒后作业。如因乙方或者乙方务工人员未按照法律法规规定及本合同约定施工而发生的安全事故，由乙方承担全部责任。 9进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员；禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。 10甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。 第九条环境保护、

8、安全生产和文明施工 1乙方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育；依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。 2乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工；加强对现场操作工人的安全教育；认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产；随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。 3乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；保证施工现场整洁有序

9、，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。 4、加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染；避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。 第十条材料、设备供应与管理 1甲方根据工程计划需要向乙方提供所需材料。 2乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备（包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放）；因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。 3材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。 第十一条施工验收 1乙方应按本合同约定的质量标准组织

10、施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收；甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业；验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。 竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。 2乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。（配合第三方工作费用另外协商） 第十二条工程保修 1保修范围、期限：_ _ 2保修期间

11、，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。 第十三条保险 1乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。 2保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。 第十四条合同履约保证金 1乙方向甲方缴纳合同履约保证金_元。 2合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件，如：工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付农民工资，遵纪守法等。若达不到以上内容所规定的

12、要求，则从履约保证金中扣除一定的金额；若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方造成果。3本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经有关部门验收符合本合同规定的要求，则甲方在一月内返还乙方的履约保证金（不计利息）。第十五条违约责任（一） 甲方违约责任 1、 由于甲方原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向乙方赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方可作为决算依据。甲方任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。 2、甲方超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，乙方可向甲方发出要求付款通知，甲方收到乙方通知后仍不能按要求付款，可与甲方协商签

13、订延期付款协议，经乙方同意后可延期支付；甲方不按合同约定支付劳务费或决算余款，双方又未能达成延期付款协议，乙方有权书面告知甲方理由，撤走其人员，并依法追索拖欠及损失赔偿费。 （二）乙方违约责任 1、因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量严重不符合要求时，甲方可以终止合同，并要求乙方在 日内退出施工现场，乙方应当退出施工现场。但甲方应在要求乙方退出施工现场的时限内，与乙方就结算事宜达成书面协议或由监理公司、甲方、乙方共同对已完成的工程量进行签认。 2、因乙方责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由乙方承担。3、如因乙方原因造成的停工或者工期延误，则乙方在赔偿甲方相应的损失之后还需向甲方支付每日

14、元违约金。4、乙方负责检查各土建班组的日常施工，如发现浪费材料不合理现象,甲方将对乙方予以处罚 元/次。第十六条 不可抗力 1不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。 2不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。 3因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。 第十七条合同解除 1如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。

15、 2因不可抗力或业主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地；甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。第十八条 合同终止双方履行合同全部义务；劳务报酬价款支付完毕；乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后；保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。第十九条争议 甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决；否则，双方应在甲方所在地人民法院解决。 第二十条合同份数 本合同一式_份， 甲方_份；乙方_份。 第二十一条本合同未尽事宜，由甲乙双方另行补充协议，补充协议与本合同具备同等法律效力。本合同双方签字盖章后生效。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_法定代表人：_ 法定代表人：_代理人： _ 代理人：_地址： _ 地址：_合同签订时间：_第6页 共6页