园林建筑工程施工合同协议书范本.doc

《园林建筑工程施工合同协议书范本.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《园林建筑工程施工合同协议书范本.doc（8页珍藏版）》请在沃文网上搜索。

1、 编号：_园林建筑工程施工合同甲 方：_乙 方：_签订日期：_年_月_日工程名称： 工程地点： 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 签约地点： 签订日期： 年 月 日根据中华人民共和国合同法及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行 施工达成一致意见，特签订本合同，以资信守。第一条 工程概况1、工程名称： 2、工程地点： 第二条 承包范围1、按甲方提供的 工程施工图纸，规定内容为： 生态公园凉亭施工图纸中规定的全部施工内容。 第三条 承包方式（一）本工程以包工包料、包质量、包工期、包保修。（二）结算办法1、本工程采用总价

2、包定的结算方式，施工中发生工程造价小于2000元以内的施工变更，其费用不予另行增加。2、本工程分为直径6m单层六角凉亭和直径8m双层八角凉亭两种规格。经过双方共同测算并协商后确定一下内容：（1）直径6m单层六角凉亭的单个造价确定为人民币_元（大写：人民币_元），其数量为_个，直径6m单层六角凉亭的工程价款为人民币_元（大写：人民币_元整）；（2）直径8m双层八角凉亭的单个造价确定为人民币 _元（大写：人民币贰_元），其数量为_个，直径8m双层八角凉亭的工程价款为人民币_元（大写：人民币_元整）。（3）以上工程价款均为工程的直接工程费，不包含规费、税金等费用。第四条 工期（一）工期自甲方批准之日

3、起至乙方竣工并通过本合同约定的全部验收之日止，共计_日历天。（二）如遇下列情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延；否则视为乙方放弃签证的权利，工期不予顺延：1、因甲方原因影响工程项目进度，如未按时交出场地、接通水电、甲方变更设计影响施工；2、不可抗力因素。第五条 工程质量及验收标准1、工程质量标准为合格。2、验收的依据和标准：以甲乙双方确认的施工图纸及说明，有关设计变更和技术交底及会议纪要，国家颁布现行的施工验收规范和有关法规、规定为准。3、乙方进场的主要材料必须经过甲方验收合格后方可使用，装饰材料根据样板进行验收。未经甲方验收的主要材料，乙方擅自使用

4、的，乙方必须承担返工及另行购料安装所引起的一切费用。对甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。4、甲方有权对产品质量取样送相关技术质量监督部门检验。如检验结果达不到国家标准，乙方必须立即停工并在两日内办理材料、设备退场及退货，并承担相关费用和由此给甲方造成的损失。影响甲方工期的，乙方应承担相应的赔偿责任。如检验结果合格，检验费用由甲方承担，造成工期延误的，工期顺延。5、分项工程施工前，乙方必须先进行样板施工，经甲方验收合格后方可大面积施工。第六条 工程总价款及付款方式1、工程总价款工程总价款以甲乙双方认定的工程价款为准，总计人民币_元（大写：人民币_元整）。2、付款方式1）、合同签订后，乙方材料及人员

5、进场后15个工作日，甲方向乙方支付合同工程预算总价款的20作为预付款。2）、当工程形象进度达到80时，经双方签证确认后7个工作日内甲方向乙方付至合同暂定总价款的50，工程竣工验收合格后，甲方向乙方付至合同总价款的75，工程竣工验收合格三个月后付至合同价款的90%，余款作为保修金。甲方在保修期满10个工作日内经甲方确认的无其他质量问题后，办理保修终结手续，并支付保修金。第七条 保修期1、保修期为两年，从通过本合同约定的全部验收之日起计。2、保修期内，乙方必须及时处理甲方提出的质量问题，凡因乙方施工造成的质量问题，乙方接甲方通知之日起 _ 日内，应无条件予以维修完毕。否则，甲方有权另派施工队伍施工

6、、维修，一切费用在保修金内扣除，超出保修金的部分，甲方有权向乙方追偿。第八条 违约责任1、甲方必须按本合同约定参加隐蔽工程验收，如乙方施工质量不符合合同约定的要求，乙方必须承担违约责任。2、乙方原因未能在合同约定工期内通过竣工验收的，每逾期一日，按工程预算总价款的1向甲方支付违约金。逾期超过 日，甲方有权解除合同，乙方除应向甲方支付上述违约金外，还应按工程预算总价款的20向甲方支付违约金。3、本工程质量达不到合格的，乙方应按工程预算总造价的5向甲方支付违约金，并赔偿甲方由此遭受的损失。4、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，甲方有权解

7、除合同，乙方应向甲方支付工程总价款的10作为违约金，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。5、若乙方擅自中途更换施工主要负责人，或乙方现场代表不配合甲方工作或不能胜任工作，甲方有权要求乙方更换相应人员，乙方应在甲方要求更换之日起五日内更换。否则甲方有权要求停工或解除合同，由此造成的工期延误的违约责任及甲方的损失由乙方承担。6、乙方施工须遵守甲方对工程管理的规定，造成甲方损失的，乙方应予以赔偿。7、乙方人员在施工区内出现打架斗殴、损坏工程成品、安全事故等情况时，所产生的对乙方人员或第三人的损害由乙方承担责任并负责赔偿；由此造成的甲方的损失，由乙方负责全额赔偿。乙方与甲方工作人员串通、虚构事

8、实或使用其他方式虚报签证工程量的，乙方应当返还因虚报所获得的工程款，并按虚报工程款的数额向甲方支付违约金。8、甲方根据合同约定解除合同的，乙方所有人员、设备必须在甲方解除合同书面通知送达之日起三个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料，并在此期限内与甲方共同签证已完成的工程量。未经甲乙双方共同签证的工程量不得再要求结算。甲方在上述期限过后有权安排新的施工单位进场施工。9、乙方不按时进场开工，在甲方发出书面通知后的 日内仍不进场施工的，甲方有权解除合同。乙方应向甲方支付工程预算总价款的20作为违约金，造成甲方工期延误或其它损失的，乙方应予赔偿。10、乙方擅自把工程分包或转包给其他任何

9、单位，甲方有权解除合同，乙方应按工程预算总价款的20向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的一切损失。11、乙方未按合同约定及时向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料或提交后未按甲方通知的时间和甲方核对工程价款的，每逾期一日，按工程预算总价款的1向甲方支付违约金。该违约金应在收到甲方通知之日起5日内支付。12、乙方应向甲方支付的违约金，甲方有权在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。第九条 转让条款未经合同其他方书面同意，任何一方不得全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。第十条 合同终止（一）因解除而终止1、由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲

10、方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同约定承担违约责任，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可以继续向乙方追偿。2、由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。3、合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。4、合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。

11、（二）有下列情形之一的， 合同权利义务终止：1、本合同已按约定履行完毕；2、本合同经各方协商一致而终止；3、本合同因一方出现本条第（一）款的违约情况（包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为），另一方发出解除合同的通知；4、法律法规规定终止的其他情形。第十一条 不可抗力条款由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同其他方，并应在不可抗力事件发生后十五天内，向合同其他方提供经不可抗力事件发生地区县级以上政府部门出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件。由合同各方按事件对履行合同影响的

12、程度协商决定是否解除合同、或者部分或全部免除履行合同的责任、或者延期履行合同。遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除其违约责任。第十二条 适用法律条款本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规。第十三条 争议的解决凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。 第十四条 其它1、本合同未尽事宜，由甲乙双方友好协商，另签订补充协议。2、合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效，并在保修期届满，结清余款之日起自行终止。3、本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。4、本合同一式 份，甲乙双方各执 份，每份均具同等的法律效力。5、其他约定： 。甲方： 乙方：地址： 地址：法定代表人 法定代表人（或授权签约人）： （或授权签约人）：第 1 页 共 8 页本产品内容由在行原创整理，仅供个人使用，未经我方允许，任何单位、个人不得转载本文内容，也不得歪曲和篡改本文内容，否则将视为侵权，对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者，我方依法保留追究权。在行：