大型复杂国际工程索赔案例分析.ppt

《大型复杂国际工程索赔案例分析.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《大型复杂国际工程索赔案例分析.ppt（48页珍藏版）》请在沃文网上搜索。

1、大型复杂国际工程索赔案例分析大型复杂国际工程索赔案例分析 一、案例背景 在位于南美洲某国的一项总承包工程在位于南美洲某国的一项总承包工程(本文简称本文简称“案例工案例工程程”)中，承包商负责为业主设计、采购和建造一座日产中，承包商负责为业主设计、采购和建造一座日产840840吨原糖的现代化糖厂。项目中标合同金额为吨原糖的现代化糖厂。项目中标合同金额为1.11.1亿美元。亿美元。业主聘请了一家国外咨询公司担任工程师，代表其策划和业主聘请了一家国外咨询公司担任工程师，代表其策划和管理工程。管理工程。(一一)工程招投标工程招投标工程师在招标文件中设计了一份工程量清单，并在清工程师在招标文件中设计了一

2、份工程量清单，并在清单中列出了现场土建和安装工程每项作业的预估工程量，单中列出了现场土建和安装工程每项作业的预估工程量，要求投标人据此进行报价。同时，招标文件中还给出了各要求投标人据此进行报价。同时，招标文件中还给出了各种设计技术参数和一份由当地公司编制的工程现场地质勘种设计技术参数和一份由当地公司编制的工程现场地质勘察报告，并特别注明承包商自行负责该地质勘察报告的解察报告，并特别注明承包商自行负责该地质勘察报告的解释和准确性。释和准确性。在发标后，工程师在一份标书澄清函中进一步澄清上述工在发标后，工程师在一份标书澄清函中进一步澄清上述工程量清单和相应的施工规范是依据其在南非一个类似糖厂程量清

3、单和相应的施工规范是依据其在南非一个类似糖厂工程的工程量清单改编而成，而非案例工程的土建和安装工程的工程量清单改编而成，而非案例工程的土建和安装设计图纸。工程师还特别指出设计图纸。工程师还特别指出“清单中的工程量仅为预估清单中的工程量仅为预估值，付款以实际工程量为基础，实际工程量由承包商测量值，付款以实际工程量为基础，实际工程量由承包商测量经工程师认可，并以工程量清单中的价格或以工程师根据经工程师认可，并以工程量清单中的价格或以工程师根据合同条款定价来进行估价。合同条款定价来进行估价。”分析分析 承包商在投标阶段并没有类似糖厂工程的实施承包商在投标阶段并没有类似糖厂工程的实施经历，在还没有设计

4、图纸的条件下，根本无法复核工程师经历，在还没有设计图纸的条件下，根本无法复核工程师预估工程量的准确性。而且，由于案例工程地处遥远的南预估工程量的准确性。而且，由于案例工程地处遥远的南美洲，承包商也只能在标前现场考察时对现场地面情况进美洲，承包商也只能在标前现场考察时对现场地面情况进行目测，而不能就地质勘察报告的内容进行详细调查。然行目测，而不能就地质勘察报告的内容进行详细调查。然而为了获得工程，承包商最后还是依据工程师预估的工程而为了获得工程，承包商最后还是依据工程师预估的工程量，结合自己公司量，结合自己公司(二二)工程合同工程合同中标后，承包商又与工程师进行了艰苦的合同谈判，中标后，承包商又

5、与工程师进行了艰苦的合同谈判，将包括工程量清单、地质勘察报告、施工规范在内的大部将包括工程量清单、地质勘察报告、施工规范在内的大部分招、投标文件内容直接编入合同，并最终签订了由以下分招、投标文件内容直接编入合同，并最终签订了由以下四中分内容组成的总承包合同：四中分内容组成的总承包合同：第一部分：合同条件第一部分：合同条件(Conditions of Contract)(Conditions of Contract)，该条，该条件以国际咨询工程师联合会件以国际咨询工程师联合会(FIDIC)1999(FIDIC)1999年出版的年出版的生产生产设备和设计设备和设计建造合同条件建造合同条件(简称简称

6、“FIDICFIDIC黄皮书黄皮书”)为为通用条件，辅以由工程师起草、经合同双方谈判修改的特通用条件，辅以由工程师起草、经合同双方谈判修改的特殊条件。涉及工程量变化的条款修改内容为：殊条件。涉及工程量变化的条款修改内容为：设置第设置第2121款款 测量和估价测量和估价：内容套用与：内容套用与FIDICFIDIC黄皮书同系列的黄皮书同系列的施施工合同条件工合同条件(文中简称文中简称“FIDICFIDIC红皮书红皮书”)第第1212款款 测量和测量和估价估价 的规定，但删除了的规定，但删除了FIDICFIDIC红皮书第红皮书第12.312.3款款 估价估价 中的中的(a)(a)项关于工程量变化超过

7、项关于工程量变化超过10%10%需要制定新单价的内容需要制定新单价的内容;修改第修改第13.113.1款款 变更权变更权：在保持：在保持FIDICFIDIC黄皮书第黄皮书第13.113.1款款 变变更权更权 的规定，以适用于案例工程的设备和服务的规定，以适用于案例工程的设备和服务(包括培训、包括培训、技服和试车技服和试车)部分以外，将部分以外，将FIDICFIDIC红皮书第红皮书第13.113.1款款 变更权变更权 的规定，全部引入特殊条件，专门适用于土建和安装工程的规定，全部引入特殊条件，专门适用于土建和安装工程的变更的变更;特别指明除非是由于变更令引起，清单中工程量特别指明除非是由于变更令

8、引起，清单中工程量的变化不需发出任何指令的变化不需发出任何指令;删除了第删除了第13.613.6款款 计日工作计日工作。分析分析 通过上述条款设置，工程师认为已经完全保护了业通过上述条款设置，工程师认为已经完全保护了业主在土建和安装工程上的利益，即：无论工程量如何变化，主在土建和安装工程上的利益，即：无论工程量如何变化，现场是否新增土建和安装工作，工程师都可以在不构成变现场是否新增土建和安装工作，工程师都可以在不构成变更的情况下要求承包商按照其确定的单价实施新增工程或更的情况下要求承包商按照其确定的单价实施新增工程或继续完成工程量变化后的剩余工作。工程师不仅在变更上继续完成工程量变化后的剩余工

9、作。工程师不仅在变更上占有绝对的主动权，而且使承包商在确定单价上没有任何占有绝对的主动权，而且使承包商在确定单价上没有任何发言权。发言权。第二部分：资料表第二部分：资料表(Schedules)(Schedules)，该部分内容是对合，该部分内容是对合同条件中未详述事项的重要补充，包括工程量清单、运输同条件中未详述事项的重要补充，包括工程量清单、运输资料表、竣工试验资料表、竣工后试验资料表、保证值资资料表、竣工试验资料表、竣工后试验资料表、保证值资料表、考核未达标损害赔偿资料表和付款资料表等七个资料表、考核未达标损害赔偿资料表和付款资料表等七个资料表。料表。第三部分：业主要求第三部分：业主要求(

10、Employers Requirements)(Employers Requirements)，该部分内容包括工程范围、设计参数和设计标准、工艺设该部分内容包括工程范围、设计参数和设计标准、工艺设备描述等技术文件，也包括施工规范和地质勘察报告。备描述等技术文件，也包括施工规范和地质勘察报告。第四部分：承包商文件第四部分：承包商文件(Contractors(Contractors Submissions)Submissions)，该部分内容主要是承包商在投标和合同谈，该部分内容主要是承包商在投标和合同谈判阶段提交的各种文件，包括工程初步设计简图、工程进判阶段提交的各种文件，包括工程初步设计简图、

11、工程进度计划、工程人力资源清单和施工机具清单等等。度计划、工程人力资源清单和施工机具清单等等。(三三)合同价格构成、支付方式与工具，以及测量合同价格构成、支付方式与工具，以及测量和估价标准合同价格由设备款、服务款和现场工和估价标准合同价格由设备款、服务款和现场工程款三部分组成，其中设备款和服务款都是固定程款三部分组成，其中设备款和服务款都是固定价格，现场工程款为以工程量清单为基础的单价价格，现场工程款为以工程量清单为基础的单价形式。设备款以里程碑方式支付形式。设备款以里程碑方式支付;服务款以进度款服务款以进度款方式支付方式支付;现场工程款依据对每月完成工程量的实现场工程款依据对每月完成工程量的

12、实际测量和估价结果按月进行支付。际测量和估价结果按月进行支付。业主在一家知名国际银行开立了以承包商为受益业主在一家知名国际银行开立了以承包商为受益人、金额与合同价格等值的不可撤消即期跟单信人、金额与合同价格等值的不可撤消即期跟单信用证，作为支付工具。该信用证也依据合同价格用证，作为支付工具。该信用证也依据合同价格的构成将的构成将部金额分成三部分，分别用于支付设备款、服务部金额分成三部分，分别用于支付设备款、服务款和现场工程款。款和现场工程款。分析分析 与道路、桥梁等大型土建工程不同，案例工程属工与道路、桥梁等大型土建工程不同，案例工程属工业工程，设备款和服务款累计金额占到中标合同金额的业工程，

13、设备款和服务款累计金额占到中标合同金额的70%70%以上。按照传统国际贸易做法，承包商坚持要求业主以上。按照传统国际贸易做法，承包商坚持要求业主使用信用证支付全部合同款项，并将此要求落实到合同的使用信用证支付全部合同款项，并将此要求落实到合同的特殊条件中。承包商的最初目的仅仅是为了保证收汇安全，特殊条件中。承包商的最初目的仅仅是为了保证收汇安全，但这个无意中建立起来的以但这个无意中建立起来的以“FDICFDIC黄皮书十信用证黄皮书十信用证”为基为基础的合同支付体系却成为承包商最终赢得索赔的关键因素础的合同支付体系却成为承包商最终赢得索赔的关键因素之一。之一。工程师在工程量清单中规定现场工程中的

14、土建部分使工程师在工程量清单中规定现场工程中的土建部分使用英国皇家特许测量师学会用英国皇家特许测量师学会(RICS)(RICS)出版的出版的Principles Of Principles Of Measurement(1n-ternational)for Works of Measurement(1n-ternational)for Works of ConstructionConstruction(建筑工程测量规则，文中简称建筑工程测量规则，文中简称PMWC”)PMWC”)作作为测量和估价标准，安装部分使用为测量和估价标准，安装部分使用RICSRICS出版的出版的Standard Meth

15、od of Measurement for Industrial Standard Method of Measurement for Industrial Engineering ConstructionEngineering Construction(工业工程施工标准测量方法，工业工程施工标准测量方法，文中简称文中简称“SMM”)SMM”)作为测量和估价标准。作为测量和估价标准。(四四)索赔事件发生时的工程进度情况索赔事件发生时的工程进度情况在下面讲述的案例索赔事件发生时，工程实际进度由在下面讲述的案例索赔事件发生时，工程实际进度由于受四个因素影响已经比合同中规定的进度计划推迟了两于受四个

16、因素影响已经比合同中规定的进度计划推迟了两个月：个月：基础设计延误，承包商的基础设计完成时间明显基础设计延误，承包商的基础设计完成时间明显比合同中进度计划规定的时间晚了一个多月比合同中进度计划规定的时间晚了一个多月;现场动员现场动员缓慢，承包商的人员和施工机具现场到位时间和数量都与缓慢，承包商的人员和施工机具现场到位时间和数量都与计划有出入，导致现场工程初期承包商工效降低，工程进计划有出入，导致现场工程初期承包商工效降低，工程进展缓慢展缓慢;当地原材料短缺，案例工程所在国为举办板球当地原材料短缺，案例工程所在国为举办板球世界杯而大兴土木，导致市场上各种建材供应不足，承包世界杯而大兴土木，导致市

17、场上各种建材供应不足，承包商在近两周时间内不能买到桩和砼工程所必需的水泥商在近两周时间内不能买到桩和砼工程所必需的水泥;不利的气象条件，受拉尼娜气候影响，当地雨季延长，影不利的气象条件，受拉尼娜气候影响，当地雨季延长，影响了承包商的制桩和砼浇筑进度。响了承包商的制桩和砼浇筑进度。尽管承包商就上述第尽管承包商就上述第和和项向业主分别发出了索赔项向业主分别发出了索赔通知，但工程师均以通知，但工程师均以“工程延误的首要原因是基础设计延工程延误的首要原因是基础设计延误和承包商现场人员和施工机具不足误和承包商现场人员和施工机具不足”为由拒绝了这两项为由拒绝了这两项索赔。索赔。二、索赔事件二、索赔事件二、

18、索赔事件二、索赔事件案例工程基础设计结束后，承包商开始着手土建设计。案例工程基础设计结束后，承包商开始着手土建设计。为了压缩工期，承包商对土建工程选择了为了压缩工期，承包商对土建工程选择了“边设计、边审边设计、边审图、边施工图、边施工”的方式，即完成一个单位工程的桩和基础图的方式，即完成一个单位工程的桩和基础图纸，就提交工程师审核，待批准后立即开始施工。纸，就提交工程师审核，待批准后立即开始施工。在土建设计完成三分之二的时候，承包商突然发现如在土建设计完成三分之二的时候，承包商突然发现如果按照当时的条件继续设计，案例工程的实际桩量和砼量果按照当时的条件继续设计，案例工程的实际桩量和砼量将严重超

19、出工程量清单中的预估值。当时，工程量清单、将严重超出工程量清单中的预估值。当时，工程量清单、土建设计已完成、土建设计预估和现场实际已完成的桩量土建设计已完成、土建设计预估和现场实际已完成的桩量和砼量对比情况参见表和砼量对比情况参见表1 1。在这种情况下，如果后续工程仍然按照承包商正在这种情况下，如果后续工程仍然按照承包商正常的施工效率进行，考虑到工程量大幅增加和影常的施工效率进行，考虑到工程量大幅增加和影响工程进度的其他因素的综合影响，工程至少也响工程进度的其他因素的综合影响，工程至少也会延期四个月以上。而且，根据工程量清单中的会延期四个月以上。而且，根据工程量清单中的单价，增加的桩和砼以及与

20、其相关的地基开挖与单价，增加的桩和砼以及与其相关的地基开挖与回填、模板等等，将使合同金额累计增加超过回填、模板等等，将使合同金额累计增加超过10001000万美元，约占中标合同金额的万美元，约占中标合同金额的10%10%。按照合同的明示条款，无论工程量增加多少，按照合同的明示条款，无论工程量增加多少，承包商都必须按照工程量清单中的单价实施工程，承包商都必须按照工程量清单中的单价实施工程，而且这样的工程量增加必须在工程师发出明确指而且这样的工程量增加必须在工程师发出明确指示后才能构成变更。在这种情况下，承包商只能示后才能构成变更。在这种情况下，承包商只能自负风险和费用，增加人员和机具，以提高现场

21、自负风险和费用，增加人员和机具，以提高现场工效，争取在合同工期内完成工程。但如此巨大工效，争取在合同工期内完成工程。但如此巨大的工期差额，承包商很有可能最后不能按时完工，的工期差额，承包商很有可能最后不能按时完工，从而承担误期损害赔偿费。从而承担误期损害赔偿费。除此以外，在承包商以索赔形式主张工期延长和除此以外，在承包商以索赔形式主张工期延长和额外费用后，工程师还在索赔事件出现后的第一额外费用后，工程师还在索赔事件出现后的第一时间捕捉到了承包商索赔的时间捕捉到了承包商索赔的“软肋软肋”，通过聘请，通过聘请著名咨询公司出具权威报告，直接质疑承包商索著名咨询公司出具权威报告，直接质疑承包商索赔的根

22、本，即工程量增加的合理性。那么承包商赔的根本，即工程量增加的合理性。那么承包商是如何经过近半年的艰苦博弈，最终赢得索赔，是如何经过近半年的艰苦博弈，最终赢得索赔，获得了获得了115115天的工期延长，以及天的工期延长，以及11001100万美元的费万美元的费用呢用呢?三、承包商索赔与业主反索赔的博弈过程三、承包商索赔与业主反索赔的博弈过程(第一轮第一轮)10001000万美元和四个月的工期，可以说，无论是靠价格万美元和四个月的工期，可以说，无论是靠价格优势赢得工程的承包商，还是以工程按期完工并且不超预优势赢得工程的承包商，还是以工程按期完工并且不超预算为目标的业主，都无法承受索赔或反索赔失败给

23、己方带算为目标的业主，都无法承受索赔或反索赔失败给己方带来的巨额利益损失：一方面，如果承包商赢得索赔，则业来的巨额利益损失：一方面，如果承包商赢得索赔，则业主不仅要在原合同价格基础上多投入主不仅要在原合同价格基础上多投入10001000万美元用于地下万美元用于地下工程，而且还要承受由于工期延长导致的近四个月原糖销工程，而且还要承受由于工期延长导致的近四个月原糖销售损失，按照当时国际原糖价格售损失，按照当时国际原糖价格200200美元美元/吨计算，四个月吨计算，四个月的销售损失将达到的销售损失将达到20162016万美元万美元;另一方面，如果业主赢得另一方面，如果业主赢得了反索赔，承包商将不得不

24、重新进行土建设计，或者继续了反索赔，承包商将不得不重新进行土建设计，或者继续执行现有的土建设计但自己承担多余桩和砼的费用，并且执行现有的土建设计但自己承担多余桩和砼的费用，并且还要面临因不能按时完工而向业主支付误期罚款的风险。还要面临因不能按时完工而向业主支付误期罚款的风险。在这样一种双方都输不起的情况下，承包商和业主在将近在这样一种双方都输不起的情况下，承包商和业主在将近半年的时间内进行了五轮针锋相对的博弈。图半年的时间内进行了五轮针锋相对的博弈。图2 2给出了承给出了承包商、业主和工程师在博弈中采用的索赔策略以及相关的包商、业主和工程师在博弈中采用的索赔策略以及相关的知识点。知识点。(一一

25、)承包商的索赔通知承包商的索赔通知桩量和砼量增加是一个渐进的过程，是随着桩量和砼量增加是一个渐进的过程，是随着承包商完成土建设计图纸的数量增加而增加的。承包商完成土建设计图纸的数量增加而增加的。当土建设计已完成桩量达到当土建设计已完成桩量达到18001800根的时候，承包根的时候，承包商出于对自己造成的工期延误和维护与业主和工商出于对自己造成的工期延误和维护与业主和工程师关系的角度考虑，并未计划向业主索赔，而程师关系的角度考虑，并未计划向业主索赔，而是打算自己内部消化。是打算自己内部消化。但当土建设计已完成桩量达到但当土建设计已完成桩量达到21002100根并继续根并继续迅速增加的时候，承包商

26、意识到工程量增加带来迅速增加的时候，承包商意识到工程量增加带来的后果已经超出自己的承受能力，于是被迫向工的后果已经超出自己的承受能力，于是被迫向工程师发出索赔通知。该索赔通知包括三点内容：程师发出索赔通知。该索赔通知包括三点内容：告知工程量增加的事实告知工程量增加的事实;明确此函为合同条件明确此函为合同条件第第20.120.1款款 承包商索赔承包商索赔 中的索赔通知中的索赔通知;表示以后表示以后将继续按照第将继续按照第20.120.1款款 承包商索赔承包商索赔 的规定提交索的规定提交索赔文件。赔文件。(一一)承包商的索赔通知承包商的索赔通知桩量和砼量增加是一个渐进的过程，是随着桩量和砼量增加是

27、一个渐进的过程，是随着承包商完成土建设计图纸的数量增加而增加的。承包商完成土建设计图纸的数量增加而增加的。当土建设计已完成桩量达到当土建设计已完成桩量达到18001800根的时候，承包根的时候，承包商出于对自己造成的工期延误和维护与业主和工商出于对自己造成的工期延误和维护与业主和工程师关系的角度考虑，并未计划向业主索赔，而程师关系的角度考虑，并未计划向业主索赔，而是打算自己内部消化。是打算自己内部消化。但当土建设计已完成桩量达到但当土建设计已完成桩量达到21002100根并继续根并继续迅速增加的时候，承包商意识到工程量增加带来迅速增加的时候，承包商意识到工程量增加带来的后果已经超出自己的承受能

28、力，于是被迫向工的后果已经超出自己的承受能力，于是被迫向工程师发出索赔通知。该索赔通知包括三点内容：程师发出索赔通知。该索赔通知包括三点内容：告知工程量增加的事实告知工程量增加的事实;明确此函为合同条件明确此函为合同条件第第20.120.1款款 承包商索赔承包商索赔 中的索赔通知中的索赔通知;表示以后表示以后将继续按照第将继续按照第20.120.1款款 承包商索赔承包商索赔 的规定提交索的规定提交索赔文件。赔文件。分析分析 99 99版版FIDICFIDIC合同条件对承包商索赔有一条非常严格的规定，即合同条件对承包商索赔有一条非常严格的规定，即索赔通知必须索赔通知必须“在承包商觉察或应已觉察在

29、承包商觉察或应已觉察(引起索赔的引起索赔的)事件或情况后事件或情况后2828天内发出。如果承包商未能在上述天内发出。如果承包商未能在上述2828天期限内发出索赔通知，竣工天期限内发出索赔通知，竣工时间不得延长，承包商应无权得到追加付款。时间不得延长，承包商应无权得到追加付款。”本案例中，承包商在索赔通知这一环节上并没有做好。依据本案例中，承包商在索赔通知这一环节上并没有做好。依据FIDICFIDIC红红皮书第皮书第12.312.3款款 估价估价(a)(a)项的规定，当项的规定，当“测出的数量变化超过工程量测出的数量变化超过工程量清单或其他资料表中所列数量的清单或其他资料表中所列数量的10%10

30、%以上以上”时，应该对工程量清单中时，应该对工程量清单中的单价进行调整，并且承包商有权依据的单价进行调整，并且承包商有权依据FDICFDIC红皮书第红皮书第8.48.4款款 竣工时间竣工时间的延长的延长(a)(a)项的规定获得工期延长。尽管工程师在本案例的特殊条件项的规定获得工期延长。尽管工程师在本案例的特殊条件中删除了上述规定，但承包商仍可以国际工程惯例的方式引用中删除了上述规定，但承包商仍可以国际工程惯例的方式引用FDICFDIC的的这种合同约定，在实际桩量超出工程量清单中预估数量这种合同约定，在实际桩量超出工程量清单中预估数量10%10%的时候，的时候，即达到即达到17051705根时，

31、发出索赔通知。承包商对于提交索赔通知时机的错根时，发出索赔通知。承包商对于提交索赔通知时机的错误判断不仅使自己几乎丧失了索赔机会，而且还给自己在后面的索赔误判断不仅使自己几乎丧失了索赔机会，而且还给自己在后面的索赔博弈中设置了障碍。博弈中设置了障碍。(二二)工程师的回复工程师的回复收到承包商的索赔通知后，工程师聘请咨询公司对承包商的土建收到承包商的索赔通知后，工程师聘请咨询公司对承包商的土建设计重新进行了审核，并依据审核报告代表业主对承包商提出反索赔，设计重新进行了审核，并依据审核报告代表业主对承包商提出反索赔，从以下三个方面反驳承包商的索赔：从以下三个方面反驳承包商的索赔：1.1.承包商的总

32、承包合同义务：根据合同条件第承包商的总承包合同义务：根据合同条件第4.14.1款款 承包商的一承包商的一般义务般义务，“承包商应按照合同设计、实施和完成工程，并修补工程承包商应按照合同设计、实施和完成工程，并修补工程中的任何缺陷。完成后，工程应能满足合同规定的工程预期目的中的任何缺陷。完成后，工程应能满足合同规定的工程预期目的(fit(fit for the purposes)for the purposes)。”而且，业主在招标文件中已经提供了现场地质而且，业主在招标文件中已经提供了现场地质勘察报告，承包商在合同签约前应该完全了解现场地质状况。无论设勘察报告，承包商在合同签约前应该完全了解现

33、场地质状况。无论设计的桩量和砼量最终是多少，依据合同中的进度计划完成土建工程都计的桩量和砼量最终是多少，依据合同中的进度计划完成土建工程都应该属于承包商的合同义务和工作范围。此外，承包商在进行土建设应该属于承包商的合同义务和工作范围。此外，承包商在进行土建设计时就应该考虑到设计方案对后续施工的影响，从而确定、控制和优计时就应该考虑到设计方案对后续施工的影响，从而确定、控制和优化设计方案。因此，工程师认为要求业主为完全受承包商控制的设计化设计方案。因此，工程师认为要求业主为完全受承包商控制的设计结果延长工期和支付额外费用是不合理的。结果延长工期和支付额外费用是不合理的。2.2.设计保守：合同规定

34、承包商应使用英国标准或同等水设计保守：合同规定承包商应使用英国标准或同等水平的国际标准进行设计。但承包商实际上是依据中国标准平的国际标准进行设计。但承包商实际上是依据中国标准进行了土建设计，并且各种计算系数均取了中国标准规定进行了土建设计，并且各种计算系数均取了中国标准规定的上限或最大值，导致整个工程土建设计保守，部分桩和的上限或最大值，导致整个工程土建设计保守，部分桩和砼多余。据此，工程师依据合同条件第砼多余。据此，工程师依据合同条件第3.53.5款款 确定确定 裁定裁定业主可以拒绝对多余的桩和砼进行支付。业主可以拒绝对多余的桩和砼进行支付。3.3.基础设计延误和现场人员与机具不足：在承包商

35、提基础设计延误和现场人员与机具不足：在承包商提交索赔通知时，项目的基础设计完成时间已经比合同中的交索赔通知时，项目的基础设计完成时间已经比合同中的计划时间推迟了一个半月，并且由于承包商在建设初期现计划时间推迟了一个半月，并且由于承包商在建设初期现场人员和机具不足，导致工效低下、进度拖期，这完全是场人员和机具不足，导致工效低下、进度拖期，这完全是由于承包商自身原因造成的。依据合同条件第由于承包商自身原因造成的。依据合同条件第8.38.3款款 进度进度计划计划 和第和第8.68.6款款 工程进度工程进度，工程师指示承包商立即提交，工程师指示承包商立即提交包含赶工措施的新版进度计划，并自负风险和费用

36、地实施包含赶工措施的新版进度计划，并自负风险和费用地实施赶工措施，以确保工程按时完工。赶工措施，以确保工程按时完工。分析分析 反索赔时反索赔时“对承包商提出的索赔要求，业主采取对承包商提出的索赔要求，业主采取的立场有两种可能的处理途径：第一，就的立场有两种可能的处理途径：第一，就(承包商承包商)施工质施工质量存在的问题和工期延误，业主可以对承包商提出反索赔，量存在的问题和工期延误，业主可以对承包商提出反索赔，要求承包商承担修补缺陷和赶工的费用要求承包商承担修补缺陷和赶工的费用;第二，业主也可第二，业主也可以对承包商提出的索赔要求进行评审，即按照双方认可的以对承包商提出的索赔要求进行评审，即按照

37、双方认可的生产率和会计原则等事项，对索赔要求进行分析，最终达生产率和会计原则等事项，对索赔要求进行分析，最终达成一个业主可以接受的合理款额。成一个业主可以接受的合理款额。”在第一轮博弈中，工程师的反索赔不仅对承包商的索在第一轮博弈中，工程师的反索赔不仅对承包商的索赔进行全面分析，而且还针对承包商的设计和施工延误提赔进行全面分析，而且还针对承包商的设计和施工延误提出赶工要求。出赶工要求。然而，尽管工程师具有丰富的反索赔经验，但其仅仅是在然而，尽管工程师具有丰富的反索赔经验，但其仅仅是在表面上占据了索赔博弈的主动和优势，承包商在索赔策略表面上占据了索赔博弈的主动和优势，承包商在索赔策略的把握上应该

38、是更胜一筹。索赔作为一种博弈，是一种的把握上应该是更胜一筹。索赔作为一种博弈，是一种“以结果论英雄的游戏以结果论英雄的游戏”，过程并不重要。承包商以一封没，过程并不重要。承包商以一封没有实质内容的索赔通知套出了工程师的整个反索赔思路，有实质内容的索赔通知套出了工程师的整个反索赔思路，这为承包商下一步有针对性地编制索赔报告奠定了这为承包商下一步有针对性地编制索赔报告奠定了“知己知己知彼知彼”的基础。的基础。三、承包商索赔与业主反索赔的博弈过程三、承包商索赔与业主反索赔的博弈过程三、承包商索赔与业主反索赔的博弈过程三、承包商索赔与业主反索赔的博弈过程(第二轮第二轮第二轮第二轮)(一一一一)承包商的

39、索赔报告承包商的索赔报告承包商的索赔报告承包商的索赔报告在全面掌握了业主反索赔策略的基础上，承包商制定出分在全面掌握了业主反索赔策略的基础上，承包商制定出分级索赔目标，并且依据相应的法律原理和国际工程惯例将工程级索赔目标，并且依据相应的法律原理和国际工程惯例将工程量大幅增加合理推定成变更，进而向业主索赔工期延长和额外量大幅增加合理推定成变更，进而向业主索赔工期延长和额外费用。费用。1 1 索赔目标索赔目标索赔目标索赔目标承包商认为多事件交叉影响下的索赔争端解决本来就是一承包商认为多事件交叉影响下的索赔争端解决本来就是一个复杂的过程，而且承包商对案例工程建设初期工期延误也是个复杂的过程，而且承包

40、商对案例工程建设初期工期延误也是难辞其咎，因此，推定索赔依据以及计算工期延长和额外费用难辞其咎，因此，推定索赔依据以及计算工期延长和额外费用很难一蹴而就。为此，承包商制定了三级索赔目标。很难一蹴而就。为此，承包商制定了三级索赔目标。分析分析 为了保证工程能够按时完工，承包商的制桩、打桩和为了保证工程能够按时完工，承包商的制桩、打桩和浇筑砼等工作必须继续进行，甚至需要进一步投入资源进行赶浇筑砼等工作必须继续进行，甚至需要进一步投入资源进行赶工，以弥补由于客观因素和承包商自身原因造成的工期延误。工，以弥补由于客观因素和承包商自身原因造成的工期延误。但是，如果工程师凭借咨询公司评估报告的支持，在土建

41、设计但是，如果工程师凭借咨询公司评估报告的支持，在土建设计方案上刁难承包商，坚持拒绝对多余的桩和砼进行支付，则承方案上刁难承包商，坚持拒绝对多余的桩和砼进行支付，则承包商不仅收不回赶工费用，甚至还会损失增加桩和砼的直接费。包商不仅收不回赶工费用，甚至还会损失增加桩和砼的直接费。承包商由此意识到无论最后采取什么索赔目标和策略，确保桩承包商由此意识到无论最后采取什么索赔目标和策略，确保桩和混凝土量的和混凝土量的 合法性合法性”是其利益的根本保障。是其利益的根本保障。三、承包商索赔与业主反索赔的博弈过程三、承包商索赔与业主反索赔的博弈过程(第二轮第二轮)2 2 索赔报告主要内容索赔报告主要内容索赔报

42、告主要内容索赔报告主要内容在明确了索赔目标后，承包商在索赔报告中主要从以下四在明确了索赔目标后，承包商在索赔报告中主要从以下四个方面进行了论述：个方面进行了论述：(1)(1)工程量增加合法性工程量增加合法性承包商在索赔报告中承认咨询公司的承包商在索赔报告中承认咨询公司的“设计保守设计保守”观点有观点有一定道理，其在土建设计中确实使用了中国标准，并采用一定道理，其在土建设计中确实使用了中国标准，并采用了各种计算系数的上限，导致桩和硷量偏多。但承包商认了各种计算系数的上限，导致桩和硷量偏多。但承包商认为这种行为并没有违约，因为：为这种行为并没有违约，因为：首先，合同中要求承包商在设计中使用英国首先

43、，合同中要求承包商在设计中使用英国BSBS标准或其标准或其他国际标准，目前，中国他国际标准，目前，中国GBGB标准己经大量应用在由中国标准己经大量应用在由中国承包商承建的国际工程中，因此完全可以视为与英国承包商承建的国际工程中，因此完全可以视为与英国BSBS标准、德国标准、德国DNDN标准、美国标准、美国A SM EA SM E标准等同的国际标准。标准等同的国际标准。其次，承包商在没有对合同中的地质勘察报告进行实质性其次，承包商在没有对合同中的地质勘察报告进行实质性复核的情况下，选择保守的态度，使用了各种计算系数的复核的情况下，选择保守的态度，使用了各种计算系数的上限，也是出于工程的安全性角度

44、考虑，但这并没有违约上限，也是出于工程的安全性角度考虑，但这并没有违约或违反设计标准。或违反设计标准。三、承包商索赔与业主反索赔的博弈过程三、承包商索赔与业主反索赔的博弈过程(第二轮第二轮)第三，承包商的设计图纸在实施前均得到了工程师的批准，尽第三，承包商的设计图纸在实施前均得到了工程师的批准，尽管管FIDICFIDIC黄皮书第黄皮书第5.25.2款款【承包商文件承包商文件】规定规定“（工程师的）批（工程师的）批准或评论，或者任何审核都不免除承包商的任何义务和责任准或评论，或者任何审核都不免除承包商的任何义务和责任”，但工程师对于，但工程师对于“设计保守设计保守”也应承担一定责任。也应承担一定

45、责任。最后，在以最后，在以FIDICFIDIC黄皮书为通用条件的案例工程中，承包商不黄皮书为通用条件的案例工程中，承包商不仅承担设计、采购和建造的义务，而且也拥有在不违反合同的仅承担设计、采购和建造的义务，而且也拥有在不违反合同的前提下自主确定设计标准、计算系数、施工方法等权利，这体前提下自主确定设计标准、计算系数、施工方法等权利，这体现了合同的公平精神，工程师应尊重承包商的这种权利。现了合同的公平精神，工程师应尊重承包商的这种权利。除上述四点外，承包商还委婉地提出桩和混凝土量大幅增加的除上述四点外，承包商还委婉地提出桩和混凝土量大幅增加的主导原因不是主导原因不是 设计保守设计保守”，而是工程

46、师在没有设计图纸的情，而是工程师在没有设计图纸的情况下，编制工程量清单时低估了工程量。况下，编制工程量清单时低估了工程量。三、承包商索赔与业主反索赔的博弈过程三、承包商索赔与业主反索赔的博弈过程(第二轮第二轮)(2)(2)论证桩和混凝土量大幅增加为变更论证桩和混凝土量大幅增加为变更论证桩和混凝土量大幅增加为变更论证桩和混凝土量大幅增加为变更 基于合同默示条款的法律原理，承包商依据合同明示条款基于合同默示条款的法律原理，承包商依据合同明示条款做出了如下合理推定，认为桩和混凝土量的大幅增加在工做出了如下合理推定，认为桩和混凝土量的大幅增加在工程师批准相关图纸的时候即构成了变更。程师批准相关图纸的时

47、候即构成了变更。FIDICFIDIC黄皮书第黄皮书第1.1.6.91.1.6.9款规定款规定“变更变更”系指根据第系指根据第1313款款【变更和调整变更和调整】的规定，经工程师指示或批准作为变更的规定，经工程师指示或批准作为变更的，对业主要求或工程所做的任何更改；该定义清楚地说的，对业主要求或工程所做的任何更改；该定义清楚地说明变更的两个条件：一是工程师的指示或批准；二是对收明变更的两个条件：一是工程师的指示或批准；二是对收主要求或工程的更改。主要求或工程的更改。适用于土建和安装工程的适用于土建和安装工程的FIDICFIDIC红皮书第红皮书第13.113.1款款【变更变更权权】允许工程师对涵盖

48、在工程量清单中的工程量进行变更。允许工程师对涵盖在工程量清单中的工程量进行变更。三、承包商索赔与业主反索赔的博弈过程三、承包商索赔与业主反索赔的博弈过程(第二轮第二轮)(2)(2)论证桩和混凝土量大幅增加为变更论证桩和混凝土量大幅增加为变更论证桩和混凝土量大幅增加为变更论证桩和混凝土量大幅增加为变更上述第上述第1313款款【变更和调整变更和调整】中由项明确说明一个变更可中由项明确说明一个变更可以包括现场工程的以包括现场工程的)任何工作内容的工程量的更改。对于任何工作内容的工程量的更改。对于（a a）项后面括号中）项后面括号中“但此类更改不一定构成变更但此类更改不一定构成变更”的规的规定，承包商

49、认为该条款没有明确说明在哪些情况下此类更定，承包商认为该条款没有明确说明在哪些情况下此类更改下构成变更，根据改下构成变更，根据“反意居先反意居先”的合同解释原则，应该的合同解释原则，应该做出不利于合同起草人业主和工程师做出不利于合同起草人业主和工程师)的解释。的解释。工程师在批准包含桩和混凝土量图纸时，可以合理推定工程师在批准包含桩和混凝土量图纸时，可以合理推定他是知道桩和混凝土量将会大幅增加的，进而可以认为工他是知道桩和混凝土量将会大幅增加的，进而可以认为工程师在批准图纸的时候，就己经批准了工程量清单中工程程师在批准图纸的时候，就己经批准了工程量清单中工程量的更改。此条说明案例满足了变更条件

50、一。量的更改。此条说明案例满足了变更条件一。三、承包商索赔与业主反索赔的博弈过程三、承包商索赔与业主反索赔的博弈过程(第二轮第二轮)上述工程师批准的工程量更改实质上是对工程的更改，上述工程师批准的工程量更改实质上是对工程的更改，也就是满足了变更条件二。也就是满足了变更条件二。尽管通常情况下，变更需要工程师发出一个专门的变更尽管通常情况下，变更需要工程师发出一个专门的变更指令，但第指令，但第13.113.1款中工程师添加的特殊条款明确指出了当款中工程师添加的特殊条款明确指出了当工程量变化时，变更指令或批准可以不需要。工程量变化时，变更指令或批准可以不需要。在合同没有相关规定的前提下，承包商就工程