夜景照明施工合同word格式.doc

《夜景照明施工合同word格式.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《夜景照明施工合同word格式.doc（7页珍藏版）》请在沃文网上搜索。

1、 *夜景照明工程施工合同甲方：乙方： 签订日期：甲方：乙方： 依照中华人民共和国经济合同法，建筑工程承包合同条款和国家工商行政管理局，建筑部颁发的建设工程施工合同，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的责任和义务，经双方协商，达成以下协议，并共同遵守。第一条：工程概况1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 第二条：承包范围、合同价款及结算2.1 承包范围：序号项目名称工程量材料名称规格及产地单价（元）合价（元）1LED点光源96个2防水变压器（500瓦）4台3BV4mm2电线800米4PVC20绝缘管300米5施工费1项6税率总价2.2 合同价款： 2.3 结算方式：固定单价价款合同

2、，数量据实结算。 第三条：工程工期： 3.1 开、竣工日期：经双方商定，本工程屋顶照明开、竣工日期如下：总工期： 20 日历天；开工时间：接甲方书面通知后7日内进场开工日期：本工程定于 20 年 月 日开工；竣工日期: 本工程定于 20 年 月 日竣工；楼体照明随主体施工单位落架体进度进行。3.2 在施工工程中，如遇下列情况，可顺延工期。但应由双方及时协商，并用书面形式确定。3.2.1由于人力不可抗拒的自然灾害，而被迫停工的；3.2.2因甲方变更计划或调整设计，而不能继续施工的；3.2.3非乙方的原因造成的停电及不可抗力因素，导致一周停工累计超过8小时，经监理工程师批准后可顺延一天。3.2.4

3、如因乙方原因不能按期开工或中途停工、窝工等，由此延误的工期不予顺延。第四条：质量等级和验收标准4.1 甲方发标时提供给乙方的图纸及其他补充文件均为有效文件，乙方须在正式施工前，根据方案附图绘出切实可行的施工图，并经甲方认可后方可施工。4.2 技术要求4.2.1 灯具防雨防尘达到IP65等级。4.2.2 高层屋面LED护栏灯和钠灯安装牢固，确保在刮十级（含十级）以下大风情况时不发生倾覆。若发生倾覆，所造成的所有责任和损失均由乙方承担。4.3 材料选定：所选用材料、质量均符合现行国家相关标准要求。详见附表4.4 质量等级：合格。验收标准：国家相关验收规范及标准。第五条：承包方式及付款方式5.1 承

4、包方式：包点光源材料和辅材的采购、制作、包装、运输、现场安装、包质量、包安全、包质检、包现场安全文明施工、包交工前材料保管、成品保护、交工后的保修。5.2 付款方式：材料进场经甲方验收合格后，甲方付至工程款总造价的 80 %;施工完毕后一周内验收，经验收合格7日内支付至合同总造价的95 %，留5 %的质保金，质保期一年满后一周内结清。第六条：工作配合6.1 乙方要跟项目部及甲方紧密配合，按照有效设计文件进行施工。6.2 乙方应对施工人员进行法律安全教育，在小区内施工期间发生的一切违法和安全事故由乙方负责。6.3 乙方应服从主体总包单位现场管理，遵守其现场管理制度，不得破坏屋面防水层及面层；若对

5、已完成项目造成污染及破坏，保证恢复原状，同时产生的垃圾及时清除。第七条：工期、质量、安全文明施工及维修7.1 本工程由乙方向甲方交纳工期、质量、安全文明施工保证金伍仟元整（5000元）。经验收合格后，两个月内由甲方退还乙方（不计利息），一经有违约情况，甲方有权扣除部分或全部保证金。7.2 工期保证 按合同工期考核，每拖延工期一天，扣除2000元。若因天气原因（下雨、刮大风等）、现场不具备施工条件原因造成无法正常施工时，经监理及甲方确认后办理工期顺延手续。7.3 安全文明施工 安全文明施工若达不到郑州市安全文明验收标准，扣除全部保证金。监理公司将划分节点进行定期检查，根据检查结果依据有关规定相应

6、扣除保证金，具体内容另见有关规定。7.4 维修 工程交工后，保修期为壹年，保修期内由乙方负责全面维修，若乙方在接到甲方通知24小时内不到场维修，甲方有权另行委托维修单位，乙方承担全部费用及由此造成的一切损失。第八条：其他8.1 本工程不允许转包，甲方一旦发现乙方擅自将工程分包或转包，甲方有权终止拨付一切工程款，同时视乙方自行终止合同，伍仟元（5000元）保证金不予退还，并由乙方承担由此造成的一切经济损失。8.2 施工用水、用电由甲方承担，人员管理按甲方有关规定执行。8.3 乙方应严格按照合同要求选用材料，不得使用甲方不允许使用的材料，否则甲方有权终止合同，并追求由此造成的一切损失。第九条违约责

7、任和解决办法 9.1、乙方应保证按期完工保证施工质量，亮化照明效果应达到本合同附件2效果图中的亮化效果，如因乙方原因验收不合格，乙方应采取积极有效的补救措施，最终达到合格要求，并承担由此引起的直接和间接经济损失和法律责任。9.2、本发生合同纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请有关部门进行调解；解决不了的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十条合同生效及变更10.1、本合同一式五份，甲方执三份，乙方执二份。10.2、本合同自双方签字盖章之日起生效。10.3、本合同执行期如需修改和补充，需甲乙双方签字盖章后有效，修改及补充协议与本合同具有同等法律效力。第十一条 附件11.1、附件1 附件2 甲方（盖章） 乙方（盖章）法定代表人： 乙方代表人：委托代理人： 委托代理人：开户行： 开户行：账号： 账号：单位地址： 单位地址：邮政编码： 邮政编码： 乙方合同执行人： 电话： 年 月 日 本文来自网络，版权归原作者所有，请下载后，尽快删除。