园林绿化工程施工合同.doc

《园林绿化工程施工合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《园林绿化工程施工合同.doc（9页珍藏版）》请在沃文网上搜索。

1、园林绿化工程施工合同合同编号： 工程名称： 发 包 人： 承 包 人： 年 月 日建设单位： 以下简称甲方施工单位： 以下简称乙方甲乙双方经协商，根据中华人民共和国合同法及其他有关法律法规、遵循平等、自愿、诚实守信的原则，在双方充分协商的基础上，就 建设工程施工事宜达成如下协议：第一条 工程概况1. 工程位置：2. 工程内容：甲乙双方审定认可的规划方案及工程施工图纸所包含的工程项目。3. 工程开竣工时间：（一）自 年 月 日甲方交出施工场地并签发开工通知书（以乙方签收为准）提供合同约定的开工条件起，到 年 月 日止，总工期为 个公历日（艺术制作、雕塑等独立构件双方视实际情况另行协商确定）。（二

2、）因以下原因造成工期延误，经甲方代表确认，工期相应顺延：(1) 甲方未能按约定提供开工条件；(2) 甲方未能一次性交出所有施工场地，部分施工场地交出滞后；(3) 甲方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；(4) 甲方代表未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；(5) 设计变更和工程量增加；(6) 一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；(7) 一周内连续雨天超过24小时；(8) 不可抗力；4. 工程造价： 1、根据双方确定的施工图和预算书，在此基础上，经甲乙双方协商，暂定本工程总额为人民币： 元。2、应甲方要求更改、调整的工程项目，由甲乙双

3、方签字盖章确认的书面材料作为本合同附件与合同一并保存，并按实际发生的工程量进行结算。3、原预算书中已有约定的项目，实际工程造价、工程量按预算书优惠后的造价执行；预算书中没有约定的以双方协商签字盖章确认的补充书面材料确定。4、更改、调整的工程项目双方协商签订补充协议，调整合同价款。第二条 承包方式乙方根据甲方审定的设计方案及审核的工程预算，包工包料按国家有关规范进行施工。第三条 付款办法1. 乙方开工进场后一月内，甲方拨付工程造价的 30% ，作为工程预付款。2. 甲方根据工程进度和施工情况，每月向乙方支付工程造价的 80% 。3.工程按期完成并验收合格后，甲方向乙方支付工程总造价的 95% 。

4、4. 工程余款的 5% 待甲方验收合格，并正式接收后一次性支付。第四条 质量1. 乙方按图纸及国家有关施工规范施工，竣工验交应达到国家的质量标准。2. 在正式移交前，乙方应负责所有工程施工项目质量缺陷维修、维护及绿地日常养护工作，保证所栽苗木的成活，对不成活苗木乙方予以免费更换。第五条 安全及文明施工1. 安全施工与检测(1) 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。(2) 甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他

5、们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲包方承担相应责任及发生的费用。2. 安全防护(1) 乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方代表提出安全防护措施，经甲方代表认可后实施，防护措施费用由甲方承担。(2) 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前14天以书面形式通知发甲方代表，并提出相应的安全防护措施，经甲方代表认可后实施，由甲方承担安全防护措施费用。3. 事故处理(1) 发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关

6、规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。(2) 甲方、乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。第五条 双方责任甲方：1. 开工前三天完成场地“三通一平”，按设计要求，回填上方至设计标高；接通水、电；提供临时堆场；开通施工运输车辆可通行的道路；并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。2. 开工前三天向乙方提交施工图纸、说明书及有关的技术资料，并对图纸资料的准确性、安全性负责。3. 确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给乙方，进行现场交验。4. 提供施工过程中的用水、用电以及临宿安排。5. 负责工程现场的协调管理，确保乙方的施工不受第

7、三方影响。6. 配合乙方做好施工过程中的工程签证、隐蔽工程的验收签证等工作。7. 按合同规定按期支付工程进度款。8. 及时组织工程竣工验收及办理工程竣工结算。9. 承担施工期间及保养期间因甲方因素或不可抗拒因素造成损坏项目的重修费用。10. 委派_为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程期间的质量验收及其它事宜。乙方：1. 严格按照甲方认可的设计图纸、施工图纸、施工方案并按工程预算表中的各种材料规格、质量标准进行施工，保质保期完成工程。2. 遵守甲方单位的现场协调管理，服从工程整体进度。3. 严格执行各项安全操作规程，保证施工期间的各项安全。4. 做好工地文明施工的各项

8、措施，及时清理施工过程中的垃圾杂物。5. 做好未交付甲方单位使用的成品及半成品的安全保护措施。6. 工程竣工后向甲方提供竣工图及其它竣工资料。7. 承担因施工质量及其它乙方因素造成的返工重修费用。8. 委派为现场管理代表，负责施工期间的现场管理、施工质量、安全等问题。第六条 工程验收（一）隐蔽工程验收1. 隐蔽工程由乙方自检后，填写隐蔽工程验收单，在隐蔽前24小时通知甲方代表检查验收，甲方代表或驻地工程师代表应在收到通知12小时内到现场检查验收，认可签证后，乙方可进行下一步工序施工。2. 甲方代表或驻地工程师代表未按通知时间组织验收，乙方可自行检验并认真如实填写隐蔽记录，甲方代表或驻地工程师应

9、在验收报告上签认，如有异议，甲方代表或驻地工程师有权复查，若复查合格，其费用由甲方负责，工期顺延；复查不合格，乙方应马上返修，承担检查费用。（二）工程竣工验收1. 按经甲方审定的设计图纸、施工图、工程预算表内之材料规格、质量标准及有关工程变更的书面文件进行验收。2. 甲方收到竣工报告后3天内组织有关单位验收，若工程质量及内容完全符合合同的要求，双方在工程竣工验收书上盖章签字。如有工程质量不合格或工程内容有尚未完成的，由乙方在双方商定的期限内进行返修。3. 甲方收到乙方送交的竣工验收报告后7天内不组织验收，或验收后7天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。4. 工程未经竣工验收甲方开始使用

10、，视为工程合格，由此发生的质量或其它问题由甲方负责。5. 因甲方或不可抗力因素致使局部工程未能完成，甲方应在预计完工日期按已完工程予以分段竣工验收结算。第十一条：合同终止1、因解除而终止(1) 由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同约定承担违约责任，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。 (2) 由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果乙方认为本合同已无必要继续履行或甲方在收到乙方要求其纠正违约

11、的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。 (3) 合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。 (4) 合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。2、有下列情形之一的，合同权利义务终止：(1) 本合同按约定履行完毕；(2) 本合同经各方协商一致而终止；(3) 本合同因一方出现本条第1款的违约情况（包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为），另一方发出解除合同的通知； (4) 法律法规规定终止的其他情形。第七条 其他事项1. 本合同自签订之日起生效，至甲乙双方履行所有合同义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。2. 本合同未尽事宜，双方共同协商，或另行签订补充协议，双方签订的其他条文同具法律效力。3. 如甲乙双方在本协议的条款内发生纠纷，应协商解决；协商不能达成一致意见，应向郑州铁路运输中级法院提起诉讼，予以调解或判决。4. 本合同一式肆份，双方各执两份，签字后生效。甲方： 乙方： 甲方代表： 乙方代表： 年 月 日 年 月 日- 9 -