装饰工程施工合同书工程装饰合同.doc

《装饰工程施工合同书工程装饰合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《装饰工程施工合同书工程装饰合同.doc（5页珍藏版）》请在沃文网上搜索。

1、长沙佳圆装饰设计装饰工程施工合同书甲 方： 联系电话： 工作单位： 通讯地址： 乙 方：长沙佳圆装饰设计 联系电话：84582227 根据中华人民共和国合同法，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上甲方将 工程委托乙方设计装饰，并达成如下协议：第一条：工程概况1、工程地点： 。2、施工项目、单价以及用材依施工图纸所制定的工程费用预算表为准。3、工程承包方式为： 方式：A、包工包料；B、部分包工包料；C、其他。4、施工期 天，开工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日。第二条：甲方工作1、开工前 天，为乙方进场施工创造条件（包括搬清室内家具、陈设、办理出入证等），以不影响施工。2、负责施工现场水

2、电正常，治安无忧，提供施工队临时住地。3、如确需拆改原建筑结构或设备、管线的，负责到有关部门办理相应的报批手续。4、负责协调邻里关系、负责工程质量、进度的监督及竣工验收。 第三条：乙方工作1、施工中严格执行工地管理规定、施工操作规程、工程质量验收标准，按期保质完成工程。2、负责保护好甲方现场室内家具、设备。负责工程成品保护，直至甲方验收。3、执行本市有关施工管理的规定，尽量避免、减少扰民及污染环境。第四条：工程变更1、项目动工后，若甲方修改设计、更改材料工艺、或增加项目，双方应修改预算，调整相关费用和工期，并填写增减项目费用表和施工工期延期书，具体金额签字认可。甲方未签字认可和未及时交款的项目

3、，乙方不予动工。动工前减少项目，则减少预算；动工后的项目，甲方若取消，乙方的损失由甲方按该项目原预算价款金额给予赔偿。除上述原因外，合同签订后至结算。其它项目的预算单价甲乙双方不得改变。2、项目动工后，因甲方修改、变更工程内容。双方就修改预算达不成一致而甲方又强行要修改、变更给乙方造成损失的。甲方按项目的原预算价款向乙方承担赔偿责任。第五条：材料质量与采购1、甲方对乙方采购的材料和施工质量有监督权，发现乙方有偷工减料、以次充好的现象，甲方有权要求乙方重新采购和返工，其损失由乙方负责。2、由甲方负责采购的材料，应根据乙方提出的质量、规格、数量、时间要求采购，并上楼送达施工现场，乙方在现场验收并在

4、采购单据上签字，乙方未签字的单据，甲方的损失由甲方负责，甲方采购的材料质量如不合格，乙方有权要求退换。若甲方不退，乙方对质量恕不负责。第六条：工程工期1、因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费由甲方承担，工期顺延；因甲方在乙方施工过程中要求增加项目的，工期顺延。2、因乙方原因不能按期开工或无故中途停工的，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费由乙方承担，工期不顺延。3、由于材料的物理、化学性质以及气候原因不宜施工从而影响工期的，工期相应顺延。4、因非甲、乙方原因造成的停水、停电及其它不可抗拒因素而影响工期的

5、，工期相应顺延。第七条：工程价款及结算、双方约定，本工程的价款为人民币（大写） 元。、本合同生效后，甲方按下表直接向乙方财务部或财务代表 1 支付当期工程款项，并索取乙方财务收据，若甲方将资金交给其他人造成的损失由甲方负责。付款次数付款时间金额第一次第二次第三次付款时间签订合同时油漆进场工程竣工验收合格付款占总造价的比例60%35%5%付款金额3、工程如有增加项目，甲方应提前支付增加项目费用。第二次付款前增加的项目费用，应在第二次付款时交清。第二次付款后增加的项目费用，应先交款后施工。4、工程验收合格后，乙方有权向甲方提出工程结算。甲方应在工程验收后当日内结清工程余款，方可办理移交手续，施工队

6、退场。第八条：工程验收和保修1、工期以乙方通知甲方验收为准，甲方应自接到验收通知后两日内组织验收，填写工程验收单，自验收合格双方签字之日起保修壹年。2、保修期内，若是因房屋土建质量问题，甲方采购材料质量问题和人为或外力等不可抗原因引起的损坏，乙方酌情收费，甲方所购配套家用电器故障及易损易耗品不在保修范围内。第九条：违约责任1、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品即视为工程验收合格，造成损失的，由甲方负责。2、甲方第二（三）次工程款未按时支付，乙方有权催交工程款，催款无结果，乙方有权停工。甲方人为造成停工、窝工，乙方有权要求甲方按每日200元标准赔偿，因乙方的原因造成工期延误，乙方按延

7、误期每日200元的标准给甲方赔偿。3、因甲方或乙方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的损失。第十条：其它约定条款1、在施工期间，因乙方原因违规施工所造成的损失，乙方承担全部责任，与甲方无关；由此给甲方造成的损失，由乙方负责赔偿，甲方自请的施工人员，乙方不负任何责任。2、甲方若要拆墙改动结构，必须征得有关部门的书面批准方可动手拆墙，否则乙方有权拒绝拆墙。3、物管部门收取任何装修报建费用和水电费由甲方支付。4、乙方装饰的垃圾运送在100米以内，超过部分的运费另行收费。5、施工期间，甲方将门钥匙交给乙方负责保管，工程竣工验收后，甲方应及时更换新的大门锁，交付使用。6、甲方付清设计费或施工完毕后，设计成果专享权归甲方。当乙方为资料保存或宣传需要进行实地拍摄、录相时，甲方应支持并无偿提供场地。第十一条：附则1、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经甲、乙双方签字（盖章）后生效。2、本合同履行期间，如发生争议时，可友好协商解决，如无法协商，可以向人民法院提起诉讼。甲方： 乙方：长沙佳圆装饰设计 姓名： 代表人：（盖章） （盖章） 年 月 日 年 月 日装饰设计合同5