工程管理本科生毕业论文标准版--办公大厦招标文件设计.doc

《工程管理本科生毕业论文标准版--办公大厦招标文件设计.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程管理本科生毕业论文标准版--办公大厦招标文件设计.doc（112页珍藏版）》请在沃文网上搜索。

1、沈阳建筑大学毕业设计 摘 要建筑工程的招标投标是在市场经济条件下催生出的一种竞争性的工程承发包交易模式，现今已得到大量的推广和应用。本招标施工项目为地上四层办公楼项目，建筑面积4745.6平方米，采用框架剪力墙结构，基础为筏板基础。工程量清单是表现拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目和相对数量的明细清单。本招标文件根据广联达办公大厦建筑施工图纸和结构施工图纸的要求，依照2013年建设工程工程量清单计价规范和相应的建筑结构和建筑工程施工图集，按照现行的建筑工程工程量计算规则，计算出该建筑工程的土方工程、桩与地基基础工程、砌筑工程、混凝土及钢筋混凝土工程等的工程量，并编制出工程量清单，然

2、后按照招标的规定编制出一套完整、规范的招标文件。在招标过程中，接受相关监督部门的监督指导，严格按照程序，依据明确的评标标准，采用综合评估法，公平、公正、公开的面对全体投标人进行招标。在招标文件中，对投标文件内容的要求主要包括技术标和商务标两部分。通过编制完整的招标文件，对建筑工程的整个招标过程有了全面和系统的理解。 关键词：招标；投标；工程量清单；综合评估法IAbstract The Tender and bidding of construction projects in a market economy spawned a competitive construction contrac

3、ts trading patterns, and it gets a lot of promotion and application today. The tender for the construction of the project is six residential projects on the ground, the construction area is 4745.6 square meters, it reinforces concrete shear wall structure, it is the foundation for the hand-dug pile.

4、BOQ is the performance of the proposed sub-part project engineering, project initiatives, the relative number of other projects and detailed list. The tender documents is according to the construction drawings and construction drawings structural requirements of building 76 ,Fushun Ocean City, in ac

5、cordancing with the 2013 construction engineering bill pricing norms and the corresponding structures and building construction Atlas, in accordancing with the existing rules of construction engineering,calculating the amount of the engineering construction earthworks, piling and foundation engineer

6、ing, masonry, concrete and reinforced concrete works, etc, while compiling BOQ, then working out a complete, standardized tender documents in accordance with the provisions of the tender.In the tender process we accept the supervision and guidance of the relevant supervision departments,while n stri

7、ct accordancing with the procedures ,based on a clear evaluation criteria,fair, just and open to all bidders to tender.In the Substance of tender document, the requirements on the contents of the Bidding documents include: Technical tender, and business tender of two parts. Through Working out the c

8、omplete tender documents , I comprehensively and systematicly understand the whole processof the tender of the construction.Key words: Tender; Bidding; BOQ; Comprehensive Assessment ActI目录前言1第一章 招标公告及相关信息21.1 招标条件21.2 项目概况与招标范围21.3 投标人资格要求21.4 招标文件的获取21.5 投标文件的递交31.6 联系方式3第二章 投标人须知42.1投标人须知前附表42.2 总

9、 则52.3. 招标文件72.3.1 招标文件的组成72.3.2 招标文件的澄清82.3.3 招标文件的修改82.4. 投标文件82.5. 投标122.5.1 投标文件的密封和标记122.5.2 投标文件的递交122.6. 开标122.7. 评标132.7.1 评标委员会132.7.2 评标原则132.7.3 评标132.8. 合同授予132.8.1 定标方式132.8.2 中标通知142.8.3 履约担保1422.9. 重新招标和不再招标142.9.1 重新招标142.9.2 不再招标142.10 需要补充的其它内容14第三章 评标办法(综合评估法)163.1总则163.2评标委员会163.

10、3评标原则及程序163.4评标标准18第四章 通用合同条款及格式194.1 一般约定194.2. 发包人义务234.3. 监理人244.4. 承包人254.4.1 承包人的一般义务254.4.2 分包264.4.3 联合体274.4.4 承包人项目经理274.4.5 承包人人员的管理284.4.6 撤换承包人项目经理和其他人员284.4.7 保障承包人人员的合法权益284.4.8 工程价款应专款专用294.4.9 承包人现场查勘294.4.10 不利物质条件294.5. 材料和工程设备294.6. 施工设备和临时设施314.6.1 承包人提供的施工设备和临时设施314.6.2 发包人提供的施工

11、设备和临时设施314.6.3 要求承包人增加或更换施工设备314.6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程3124.7. 交通运输324.7.1 道路通行权和场外设施324.7.2 场内施工道路324.7.3 场外交通324.7.4 超大件和超重件的运输324.7.5 道路和桥梁的损坏责任324.7.6 水路和航空运输324.8. 测量放线334.8.1 施工控制网334.8.2 施工测量334.8.3 基准资料错误的责任334.8.4 监理人使用施工控制网334.9. 进度计划334.9.1 合同进度计划334.9.2 合同进度计划的修订344.10. 开工和竣工344.11. 暂停施工35

12、4.11.1 承包人暂停施工的责任354.11.2 发包人暂停施工的责任354.11.3 监理人暂停施工指示364.11.4 暂停施工后的复工364.11.5 暂停施工持续56天以上364.12. 工程质量364.12.1 工程质量要求364.12.2 承包人的质量管理374.12.3 承包人的质量检查374.12.4 监理人的质量检查374.12.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查374.13. 试验和检验384.13.1 材料、工程设备和工程的试验和检验3824.13.2 现场材料试验394.13.3 现场工艺试验394.14. 变更394.15. 计量与支付424.15.1 计量424.15.

13、2 预付款434.15.3 工程进度付款444.15.4 质量保证金454.15.5 竣工结算454.15.6 最终结清464.16. 索赔464.17 争议的解决474.17.1 争议的解决方式474.17.2 友好解决484.17.3 争议评审48第五章 专用合同条款495.1 双方一般权利和义务495.1.1. 工程师495.2. 发包人工作495.3. 承包人工作495.4合同附件格式505.4.1 合同协议书505.4.2 履约担保格式(本次招标不采用)51第六章 工程量清单与图纸526.1. 工程量清单说明526.1.1工程量清单依据526.1.2工程量清单结合招标文件526.1.

14、3工程量清单是投标报价的共同基础526.1.4 补充526.1.5 投标报价说明5226.2工程量清单536.3 图 纸546.3.1 图纸目录546.3.2 图纸55第七章 技术标准和要求567.1项目介绍567.1.1工程说明567.2. 承包范围567.2.1承包人自行施工范围567.2.2承包范围内的暂估价项目567.2.3承包范围内的暂列金额项目577.3 工期要求577.4. 质量要求577.5.适用规范和标准577.5.1适用的规范、标准和规程577.5.2特殊技术标准和要求587.5.3其他技术标准和要求587.5.4投标报价要求58第八章 投标文件格式608.1 投标函及投标

15、函附录618.2 法定代表人身份证明618.3 授权委托书62第九章 技术经济分析63第十章 结 论64参考文献65谢 辞66附录一：中文译文i附录二：英文文献资料iii附录三 工程量计算书vi2 前言建设工程招标是指建设单位对拟建工程发布公告，通过法定的程序和方式吸引建设项目的承包单位竞争并从中选择条件优越者来完成工程建设任务的法律行为。招投标模式是市场经济下的一种较为规范的运作方式，摒弃了暗箱操作的弊病，是对计划经济条件下单纯运用行政办法分配建设任务的一项重大改革措施，是保护市场竞争、反对市场垄断和发展市场经济的一个重要标志。做好建设工程招标工作是预防建设项目腐败的最有效手段之一。招标工作

16、的成败同时也是企业经营管理成功与否的重要标志。 随着我国市场经济体制改革的不断深入，招投标这种反映公平、公正、有序的方式也不断得到地完善，建设工程招标主要特点包括程序规范性、法治性、竞争性、多方位开放性。建设工程招标投标是我国建筑市场或设备供应走向规范化、完善化的关键举措，是从计划经济过渡到市场经济的必然产物，对控制建设工程成本、保护相关员工廉政廉洁起到重要意义。 有利于规范建设工程价格行为，使“公开、公平、公正”的原则得以贯彻。 有利于降低建设工程项目成本，提高建设工程经济效益，保证项目质量。 保证国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益。 便于招标投标双方更好地相互选择，使建设

17、工程价格更加符合价值基础。 有效降低交易费用，节省人力、物力、财力。2北京市广联达办公大厦招标文件设计第一章 招标公告及相关信息1.1 招标条件本招标项目 北京市广联达办公大厦 招标人为 广联达软件股份有限公司 ，建设资金来自( 银行贷款投资 )。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。1.2 项目概况与招标范围项目名称: 北京市广联达办公大厦建设地点: 北京市西郊上地科技园区的北部边缘地带结构类型：框架结构建设规模：总建筑面积 4745.6m2；建筑层数为地下1层，地上4层计划工期: 2014年5月1日至2014年11月1日招标范围: 工程施工工程质量要求：达到国家或专业的质量检验评定标

18、准规定的合格等级，争创优良样板工程工 程 量：详见工程量清单1.3 投标人资格要求本次招标要求投标人须具有 建筑装修装饰工程二级及以上 资质。要求具有三年同类工程业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。本次招标不接受联合体投标。1.4 招标文件的获取凡有意参加投标者，请于 2013年12月13日至 2013年12月20日(法定公休日、法定节假日除外)，每日上午 8：30 时至 12：00 时，下午 13：00 时至 17：00 时(北京时间，下同)，在 北京市海淀区学院路39号，北京星舟工程管理有限公司 持授权委托书购买招标文件。招标文件每套售价 500 元，售后不退。1.5 投标

19、文件的递交投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为暂定2013年12月20日13:30时，地点为北京市西郊上地科技园区的北部边缘地带。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。1.6 联系方式招 标 人：广联达软件股份有限公司地 址：北京三里河路13号联 系 人：李 聪电 话：024-23771062 招标代理机构：北京星洲工程管理有限公司地 址：北京市海淀区学院路39号邮 编：100039联 系 人：刘 颖 李晓芳电 话：010-22731515传 真：22731212电子邮件：lnjwztb开户银行: 上海浦东发展银行沈阳方圆支行账 号: 710401548000006

20、14开户名称：北京星洲工程管理有限公司第二章 投标人须知2.1投标人须知前附表2-1 投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.1招标人名 称： 广联达软件股份有限公司地 址：北京三里河路13号联系人：李 聪电 话：010-237710621.1.2招标代理机构名 称：北京星舟工程管理有限公司地 址：北京市海淀区学院路39号联系人：刘 颖 李晓芳电 话：227315151.1.3项目名称广联达办公大厦1.1.4建设地点北京市西郊上地科技园区的北部边缘地带1.2.1资金来源银行贷款投资1.2.1（1）资金落实情况已落实1.3.1招标范围工程施工1.3.2质量要求合格1.4.1投标人资质、能力

21、和信誉资质条件：建筑装修装饰工程二级及以上资质财务要求：三年业绩要求：三年建造师(项目经理)资格：建筑工程专业二级及以上资质其他要求：无 1.4.2是否接受资格预审申请不接受1.4.3是否接受联合体投标不接受1.5.1踏勘现场踏勘时间：另行通知集合地点：另行通知1.6.1投标预备会召开时间：另行通知召开地点：另行通知1.7.1分包不允许1.8偏离不允许1.9.1投标截止时间暂定2013年12月20日13:30时1.10.1投标有效期90天(日历日)1.11.1投标保证金投标保证金的形式：现金或支票 投标保证金的金额：人民币捌万圆整投标人须在开标前三天缴纳到招标代理公司1.12近年财务状况年份要

22、求3年1.13近年完成类似项目年份要求3年1.14近年发生诉讼及仲裁情况年份要求3年1.15是否允许递交备选投标方案不允许1.15.1签字或盖章要求签字并盖章1.15.2投标文件份数打印版投标文件正本1份 副本3份投标文件电子版2份（要求投标光盘单独包封并在光盘表面标明项目名称和单位名称）1.15.2装订要求无特殊要求1.15.3封套上写明开标地址: 北京三里河路13号招标人全称：广联达软件股份有限公司施工投标文件在暂定2013年12月13日13:30时前不得开启1.15.4递交投标文件地点北京市海淀区学院路39号1.15.5是否退还投标文件否1.16.1开标时间和地点开标时间：暂定2013年

23、12月13日13:30时开标地点：北京三里河路13号1.17.1开标程序密封情况检查：请投标人代表在开标前当众检查开标顺序： 按递交投标文件的逆顺序1.18.1评标委员会的组建评标委员会的构成：按政府主管部门规定评标专家确定方式：随机抽取确定1.19.1是否授权评标委员会确定中标人否，推荐的中标候选人数：3 1.20需要补充的其它内容: 1.要求投标人出具北京市建设工程投标人信息库入库证明；2.要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。3.投标人须在开标前三天，去浑南招标办火炬创新创业园座8楼，进行项目经理二次刷卡确认。1.20.1本项目设有招标控制价，待招标控制价下发后三天开标。1

24、.20.1付款方式：按规定付款。2.2 总 则（1）项目概况根据中华人民共和国招标投标法等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程施工进行招标。本招标项目招标人、本标段招标代理机构、本招标项目名称、本标段建设地点均详见投标人须知前附表。（2）资金来源和落实情况本招标项目的资金来源、本招标项目的出资比例、本招标项目的资金落实情况均详见投标人须知前附表。（3）招标范围、计划工期和质量要求本次招标范围、本标段的计划工期、本标段的质量要求均详见投标人须知前附表。（4）投标人资格要求投标人不得存在下列情形之一： 为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；为本标段前期准备提供设

25、计或咨询服务的(设计施工总承包的除外)；为本标段的监理人；为本标段的代建人；为本标段提供招标代理服务的；与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；被责令停业的；有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；财产被接管或冻结的；（5）费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。投标人应承担其编制投标文件与递交文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。招标文件售后不退。招标代理费依据国家发改委计价格【2002】1980号招标代理服

26、务收费管理暂行办法和发改办价格2003857号关于招标代理服务收费有关问题的通知规定计算，由中标人支付，计入投标报价。（6）保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。(7) 语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。(8) 计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。(9) 踏勘现场 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 投标人踏勘现场发生的费用自理。 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财

27、产损失。 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。(10) 投标预备会 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。(11) 分包投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分

28、包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。(12) 偏离投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。2.3. 招标文件2.3.1 招标文件的组成 招标公告(或投标邀请函)； 投标人须知； 评标办法； 合同条款及格式； 工程量清单； 图纸； 技术标准和要求； 投标文件格式； 投标人须知前附表规定的其它材料。 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改等资料均构成招标文件的组成部分。2.3.2 招标文件的澄清 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全

29、，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间16天前以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同)，要求招标人对招标文件予以澄清。 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15 天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15 天，相应延长投标截止时间。 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。2.3.3 招标文件的修改 在投标截止时间15 天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。

30、如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15 天，相应延长投标截止时间。 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改内容。2.4. 投标文件（1）投标文件的组成 投标函及投标函附录； 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书； 联合体协议书(投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的则不包括此项)； 投标保证金； 省、市两级建设行政主管部门开具的入境备案证明及外埠施工企业安全许可备案单(省外投标人)； 市级建设行政主管部门开具的入京备案证明及外埠施工企业安全许可备案单(省内投标人)。 已标价工程量清单； 施工

31、组织设计； 项目管理机构； 拟分包项目情况表；(2) 投标报价 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。(3）投标有效期 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。（4) 投标保证金 投标人在

32、递交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的数额及形式递交投标保证金(投标保证金应于开标前三个日历日之前交到招标代理人处)，投标保证金作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。招标代理人开户银行: 上海浦东发展银行沈阳方圆支行招标代理人账 号: 71040154800000614招标代理人开户名称: 北京星舟工程管理有限公司 招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。以

33、现金方式递交的将以转账方式退回。 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。 投标保证金在签署授予合同后5日内退还(无息)。投标人在领取退还的投标保证金时，应同时递交投标人开出的退还投标保证金三联收据和招标代理公司开出的投标保证金三联收据复印件一份。 如投标人有下列情况，将被没收投标保证金。a) 投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；b) 中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签署合同协议的。(5) 资格审查资料 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。 备案手续原件应单独交招标人，复印件应分

34、别装订在投标文件正本、副本内。 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。 还应包括投标人向开户银行开具的,由该银行提供财务情况证明的授权书。 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和(或)合同协议书、工程接收证书(工程竣工验收证书)的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和(或)合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲

35、裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。(6) 投标文件的编制 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权委托人签字或盖单位章。授权

36、委托人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权委托人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。a） 投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式。投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。投标文件电子版的内容：依据招标文件要求，提供“投标文件的组成”所列内容的电子版。(施工招标具体是投标函及投标函附录；法定代表人

37、身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；联合体协议书；投标保证金；已标价工程量清单；施工组织设计；项目管理机构；拟分包项目情况表；资格审查资料；投标人须知前附表规定的其他材料。)。投标文件应同时提供包括公司和人员的资格、资质证书、业绩、获奖证书扫描件等全部投标文件，请投标人自备光盘使用Microsoft Word、Excel及JPG格式刻录。b） 当招标人提供给投标人广联达造价软件GBQ4.0系列版本商务标电子光盘时，投标人提交商务标电子投标文件光盘须是招标人提供的光盘，不得采用其它光盘。投标人提供的纸介商务投标文件，须使用招标人提供的光盘的打印功能打印(带水印)。c） 投标人提供的投标

38、电子文件内容须与纸介投标文件一致。随招标文件发出的光盘须按要求刻录后在递交投标文件时同时递交。如招标人未提供光盘，则视为商务标不要求统一格式，投标人可自备光盘刻录商务标书。商务部分必须同时具有造价软件格式和Microsoft Excel格式的文件。d） 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。2.5. 投标2.5.1 投标文件的密封和标记 投标文件的正本、副本和电子版（光盘）应分别密封在内层包封内，并在内包封上正确标明“投标文件正本”、“投标文件副本”或“电子版（光盘）”字样，再密封在一个外层包封中。 在内层和外层包封上都应写明招标人的名称与地址、工

39、程名称，并注明开标时间以前不得开封。 在内层包封上还应写明投标人的名字和地址、邮政编码，以便投标出现逾期送达时能原封退回。 如果内外层包封没有按上述规定密封并加写“密封”标志，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。 投标文件递交至前附表所述的单位和地址。 未按上述要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。2.5.2 投标文件的递交 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。 投标人递交投标文件的地点： 见投标人须知前附表。 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。 招标人收到投标文件后，

40、向投标人出具签收凭证。 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。2.6. 开标（1）开标时间和地点招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其授权委托人准时参加。（2）开标程序主持人按下列程序进行开标: 宣布开标纪律； 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况； 按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序； 设有标底的，公布标底； 按照宣布的开标顺序当众

41、开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其它内容，并记录在案； 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； 开标结束。2.7. 评标2.7.1 评标委员会 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避： a) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；b) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；c) 与投标人有经济利益关系，可能影响对

42、投标公正评审的；d) 曾因在招标、评标以及其它与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。2.7.2 评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。2.7.3 评标评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。2.8. 合同授予2.8.1 定标方式除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。2.8.2 中标通知在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标

43、人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。2.8.3 履约担保 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部

44、分予以赔偿。 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。2.9. 重新招标和不再招标2.9.1 重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标： 投标截止时间止，投标人少于3个的； 经评标委员会评审后否决所有投标的。2.9.2 不再招标重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。2.10 需要补充的其它内容需要补充的其它内容： 见投标人须知前附表。 表2-10 标段施工开标记录表开标时间： 年 月 日 时 分序号投标人密封情况投标保证金投标报价(元)质量目标工期备注签名招标人编制的招标控制价招标