建设工程设计合同范本.docx

《建设工程设计合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程设计合同范本.docx（17页珍藏版）》请在沃文网上搜索。

1、建设工程设计合同使用说明1.本合同范本适用于各类建设工程设计分包合同的签订，各项目可结合自身情况参考使用。2.本合同范本结合以往类似项目经验编制，对发包人权利进行保障，对设计人配合权责进行限定。如设计人对合同内容提出异议，发包人可酌情考虑相关激励或补偿措施。3.在确定设计范围和权责界面时，请严格对照主合同建设单位对承包人的相关条款要求，充分、完整转移至设计人，防止设计漏项或界面不清等。4.本合同中斜体字部分需根据项目情况修改，其他部分的请自行考虑是否修改后再使用。合同编号： 建设工程设计合同项 目 名 称 : 项 目 地 点 : 发包人(甲方): 设计人(乙方): 签 订 日 期 : 年 月

2、日 第 17 页 共 17 页目 录第一条 合同依据4第二条 工程概况4第三条 设计范围与工作内容4第四条 设计工期4第五条 甲方提交资料及要求4第五条 乙方提交资料及要求5第七条 价款及支付6第八条 甲方、乙方信息7第九条 成本控制8第十条 变更管理8第十一条 甲方权利与义务8第十二条 乙方权利与义务9第十三条 违约责任10第十四条 知识产权11第十五条 不可抗力11第十六条 通知与送达12第十七条 争议解决12第十八条 合同组成12第十九条 合同份数及生效13第二十条 合同终止13建设工程设计合同发包人： （以下简称“甲方”） 设计人： （以下简称“乙方”） 遵循平等、自愿、公平和诚实信用

3、的原则，发包人委托设计人承担 工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条 合同依据本合同依据下列文件签订：1.1 中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理条例、建筑工程设计文件编制深度规定。1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3 政府相关部门的建设工程批准文件。第二条 工程概况 2.1 工程名称： 2.2 工程地址： 2.3 工程规模： 第三条 设计范围与工作内容 1.工程设计范围： 2.工程设计阶段： 3.工程设计服务内容： 工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。第四条 设计工期 本项目设计总工期X天，设计开始时间 ，设计完

4、成时间 。过程设计节点要求为：（1）xx设计，完成时间 第五条 甲方提交资料及要求5.1 甲方应根据工程要求，以书面形式提供下列文件与设计资料。序号文件内容或名称份数文件提交日期备注01项目立项报告和审批文件02设计任务书（详见附件1-设计任务书）03方案/初步设计确认单(含施工图设计开始设计指令)乙方提交方案设计文件XX工作日内05施工图设计确认单(含施工图开始设计指令)乙方提交施工图设计文件XX工作日内05深化施工图设计确认单乙方提交深化图设计文件XX工作日内05其他设计资料第六条 乙方提交资料及要求6.1 乙方应按以下计划时间向甲方提交下列设计文件与设计资料：序号文件内容或名称份数文件提

5、交日期备注01方案设计文件（含估算书）CAD、PDF、PPT文件02初步设计文件（含概算书）CAD、PDF文件03招标图CAD、PDF文件04外审图正式图纸符合消防外审要求05施工图设计文件（图纸、计算书、材料清单、技术规格书等）CAD、PDF文件6.2 乙方的工期进度须满足甲方项目整体开发需要，工期进度如需变更，必须由甲乙双方协商一致，确认后方可生效。6.3 乙方提供的设计图纸和文件内容、质量、深度等必须满足工程设计各阶段向政府有关主管部门办理报批手续的要求。6.4 乙方提供的设计图纸和文件必须满足工程专业施工的专业要求和配合要求，所有节点、细部和材料做法均应提供详图。所采用的标准图集中的材

6、料做法和详图，标准图集以外的非标准设计，须经甲方确定的各项专门设计，均应有详尽的图纸或文字说明。6.5 乙方提供的设计图纸和文件中涉及的内容、事项、尺寸和名称须与上位设计文件一致。6.6 乙方提供的设计图纸和文件应摒弃陈旧过时的材料、产品和技术，采纳成型可靠的新材料、新产品、新技术、设计成果代表行业发展的趋势；应符合运营方管理的要求，便于运营方的维修、服务、管理和控制。6.7 设计图纸和文件中涉及的各专业具体设计细节，应在设计中考虑施工因素，使构造设计合理正确，不因设计原因出现相应的问题，并在设计中针对施工中容易出现的问题提供合理的设计和构造处理方法。第七条 价款及支付7.1 合同价款： 7.

7、1.1 本合同采用 形式，合同暂定总价款（含增值税）为人民币（大写） 圆整，（小写） 元；其中，不含税价款为人民币（大写） 圆整，（小写） 元，增值税为人民币（大写） 圆整，（小写） 元。7.1.2 上述固定总价包干包含乙方为完成本合同工作的一切有关费用。包括但不限于设计人员的薪金、交通费、食宿、差旅、通讯、晒图、影印、快递、管理费、各项配合费、税金及随税征收的各项基金和款项、按国家和地方规定乙方应向有关政府部门缴纳的相应款项、以及按甲方合理要求修改设计等乙方为完成本合同约定工作所需一切费用。 7.2 支付方式： 序号付费阶段 占设计费比例 付费时间（由交付设计文件所决定）01预付阶段U%合同

8、签订后 个工作日内支付预付款02方案/初设阶段V%方案及初步设计提交并通过审核，乙方正式提供方案设计并经过甲方确认后 日内。03施工图阶段W%当乙方交付本合同所要求的施工深度招标图，设计成果提交、配合成本测算、招标文件完成，并通过甲方确认后 日内。04施工配合阶段X%当本项目工程施工配合完成，完成结算后 日内。05竣工验收Y%项目竣工验收合格后 个工作日后支付剩余款项。7.3 乙方在按合同规定履行了相应责任和义务后，应在甲方付款当月 日前向甲方递交下列书面文件，经甲方确认后，甲方履行支付义务： （1） 乙方提交的书面支付申请； （2） 乙方提交甲方确认的成果文件； （3） 收款账户信息（加盖有

9、效印鉴）； （4） 合同主要页面复印件（加盖有效印鉴）； （5） 每次付款前，乙方应提前7个工作日向甲方提供与当期支付金额相等金额的、适用税率为 %的增值税专用发票；在甲方收到乙方最后一次款项相对应的增值税专用发票且提供发票总额至结算金额的100%时，应待甲方确认乙方已全额缴税、且到双方原合同约定的最终付款时间后一个月内，方可支付尾款。 7.4 因乙方发票问题（包括开错、假发票、未及时提交总承包人），造成甲方增值税抵扣税额等损失的，由乙方全额赔偿。乙方未按时足额提供增值税专票，造成甲方不能按xx%的税率进行抵扣进项税，乙方应承担违约责任，违约金为相应抵扣进项税的税款额及其他损失。甲方有权在任何

10、一笔款项中扣减相应数额的违约金，扣减违约金说明书到达乙方时生效。因乙方发票问题导致甲方付款延迟，甲方不承担任何责任，乙方不得因此怠于履行本合同。7.5 工程实施的时间周期，不构成调整本合同设计费总额的依据。7.6 乙方设计图纸、文件未能达到本合同暨设计任务书中规定的或出现设计错误，乙方无偿补足设计图纸、文件及修正设计错误。如发生重大错误或设计致使甲方产生经济损失的，由双方另行协商赔偿金额。7.7 鉴于目前建筑市场状况，甲方不能保证业主的资金能按照总承包合同（总包合同名称）约定足额到位，为共同开拓市场，乙方承诺有能力与甲方共担此风险，在业主未总承包合同约定支付工程款情况下，乙方表示理解与支持。在

11、业主工程款（包括进度款、最终结算款）不能按时到位时，乙方同意甲方按业主实际支付给甲方的工程款比例来支付其设计费用（包括进度款、最终结算款），乙方不向甲方主张违约责任，包括但不限于：甲方缓付、迟付本合同项下设计费用时，乙方任何情况下均不计取利息，亦不向甲方主张违约金及赔偿金；不以缓付、迟付设计费用为由减慢设计进度或停止设计工作；不以缓付、迟付工程款为由懈怠配合承包人办理工程竣工、结算等。第八条 甲方、乙方信息 8.1 甲方认可下列基本信息为增值税开票信息： 企业名称纳税人识别号地址（营业执照上的注册地址或在主管税务机关备案的地址）电话号码开户行名称（开户许可证上的开户银行，须与主管税务机关备案的

12、开户行一致）银行账户（开户许可证上的银行账号，须与主管税务机关备案的银行账户一致）8.2 乙方认可下列银行账户信息为收款账户： 纳税人识别号： 开 户 银 行 ： 户 名 ： 开 户 账 号 ： 8.3 乙方应对上述账户信息之准确性负责，如上述账户信息变更，乙方须在甲方付款前以书面方式通知甲方，并提供变更后的账户信息；任何因账户信息有误或账户信息变更，乙方未及时通知甲方所造成之损失（无论是甲方之损失或乙方自己的损失）均由乙方承担全部责任。 第九条 成本控制 9.1 乙方应做到所有设计方案经济合理，在整个设计过程中始终贯彻“限额设计”的观念。在材料的选用和做法的确定上，应与甲方充分沟通，确定最合

13、理的选材和做法，保证成本控制在既定目标之内。具体限额要求甲方另行通知。9.2 乙方编制的商务造价资料（包括但不限于估算、概算、预算等），需经甲方审核认可后方可正式提交至外部审核。第十条 变更与修改 10.1 乙方不得私自应允甲方设计人员以外的任何人员（例如项目工程师、总包人员）的变更要求。如遇此种情况，乙方需第一时间通知甲方设计人员。 10.2 对于施工过程中发生的变更，乙方需按甲方具体要求在甲方指定的时间内提供相应的变更图纸，且变更图的份数及形式与施工图一致。 10.3 由乙方签发的设计变更或修改须预先获得甲方书面确认。 10.4 乙方须在变更或修改申请书中阐明所发生的哪些方面、部位的修改，

14、修改的原因、费用增减等。获得甲方书面确认后，乙方应在最新一版的施工图的指定专栏中明确标示各次发生的修改内容、各次修改的时间等。引发重新报批、报建的图纸修改才视作重大设计变更，另行结算，非重大设计变更甲方不另行支付费用。 10.5 自施工图出图后，乙方应于每月10日前向甲方提交一份上个月乙方所出全部施工图各专业设计所发生的设计变更清单。该清单须简要描述所发生变更的位置、内容、原因、变更时间等，以供甲方作成本控制用途。 10.6 修改设计、变更设计、补充设计在原定设计范围内的必要设计，由乙方负责。甲方提出的合理设计修改要求（不违反相关规范），乙方应及时安排变更设计，不得影响工程施工周期。第十一条

15、甲方权利与义务 11.1 甲方可指派 12名项目代表，并提供该项目成员的姓名及联系方式，包括主要联系人与决策授权人。 11.2 甲方应按本合同约定的内容，向乙方提供基础资料及文件。甲方不能提供的资料，由乙方自行收集，相关费用已包含在合同价款之中，甲方无需为此支付相应费用，且乙方不得以此为由要求延长工期或主张甲方违约。 11.3 甲方负责协调本工程乙方与其他第三方的配合衔接事宜，乙方应积极配合。 11.4 甲方对乙方无法胜任设计工作的人员有权提出更换。 11.5 甲方对乙方的设计成果具有最终审批权。甲方提出的合理设计修改要求，乙方应积极无条件配合修改。11.6 甲方拥有乙方为其项目编制的所有文件

16、资料的使用权，包括投标文件、设计成果和数据等。 第十二条 乙方权利与义务 12.1 乙方应当提供该项目设计小组的组织机构及成员的姓名、资质、专业简历及其在小组中的职务，并将项目组成员名单表作为本合同附件。乙方为本项目指派的项目负责人及主要设计人选必须经甲方同意，设计过程中如乙方提出更换设计人员需向甲方提出书面申请，经甲方书面同意后可更换相应人员。 12.2 除甲方正式授权外，乙方不得与项目其他相关方（建设单位、专业分包等）进行正式或非正式联系。所有工程指令均以甲方正式发出的为准。乙方不得将甲方相关指令或要求透露至任何第三方，否则甲方保留对乙方追偿由此造成损失的权利。12.3 乙方对设计过程中所

17、需的设计资料或其他需甲方配合的事项，应及时通知甲方，否则由此造成的时间延误由乙方承担。 12.4 乙方应参与和协助甲方做基础资料的收集工作，乙方在收到任何甲方过程中提供的工程设计依据文件及设计的基础资料后，应仔细阅读，如发现任何不明晰、失误或缺陷，应及时向甲方提出书面意见。 12.5 乙方应积极回应相关专业的设计接口提资要求，应在设计过程中充分响应并预留，对于无法执行的，应及时通过正式途径向需求提出方反馈。原则上，由于乙方未按时提交接口需求而造成后续拆改损失的，损失费用由乙方承担，甲方可从任一阶段设计费用中扣除。12.6 乙方提供给甲方的所有图纸必须经乙方设计负责人签字确认，同时乙方每一阶段所

18、提供给甲方的设计图纸均须乙方盖章签发。 12.7 乙方须按合同规定的时间和设计深度提交设计成果，提供与其资格、资质等级的专业水准相符合的相关服务，并确保所有图纸符合中国及项目所在地区颁布的现行的技术规范及标准。甲方及委托的相关单位或政府部门组织对乙方工作或工作成果的任何形式的审查、审核、确认、批准或同意，均不免除或减轻乙方的责任。 12.8 乙方须配合甲方要求进行图纸的出图、装订、加晒，并应按甲方要求进行整理分类及图纸发送、传递。 12.9 乙方应保证其成果的合法性、合理性并完成相关技术支持和配合工作。 12.10 乙方应在甲方要求的时间内配合对设计文件修改及调整，以满足甲方设计要求及政府法规

19、要求，直至甲方签字确认后定稿。 12.11 乙方应根据甲方要求随时提供各专业计算数据、计算过程和结果，对于甲方的质疑， 乙方必须在甲方要求时限内做出书面解释。 12.12 乙方应在工作范围内配合甲方项目下一阶段的工作。 12.13 乙方须进行必要的技术交底。 12.14 现场施工期间，乙方应按要求派驻设计人员驻场，具体驻场时间、专业与人员需求为：12.15 乙方在与甲方工作交流、差旅往返途中、现场施工交底、进入工地施工现场查勘等包括为完成本合同所必须安排的工作过程中，乙方应对自身雇员做好充分的安全交底，配备相应的安全防护措施，遵守施工现场安全制度，因乙方原因造成的任何人员伤亡、财产损失，由乙方

20、承担全部责任。甲方因此承担的一切费用，有权向乙方追偿。第十三条 违约责任 13.1 人员安排 13.1.1 乙方未事先征得甲方同意，擅自减少或更换项目组人员的，甲方有权选择终止或继续履行合同，乙方应向甲方支付 元/人次作为违约金。 13.2 工期进度 13.2.1 除特殊情况（不可抗力或另有约定）外，乙方单个节点设计周期拖延 日历天（不含 日历天）内，乙方须承担合同价款的 作为违约金；拖延 日历天及以上，乙方须承担合同价款的 作为违约金；甲方保留单方面解除合同及索赔的权利，当乙方拖延 日历天及以上，甲方可解除合同。 13.3 设计成果 13.3.1 若乙方违反设计任务书的相关规定，或因乙方对设

21、计任务书的相关规定未充分执行，而造成甲方损失的，甲方有权根据具体情况扣减不低于合同总价款 % 的设计费作为处罚。 13.3.2 如项目施工过程中出现因施工图设计与方案设计不符的情况或因此造成甲方损失，甲方有权根据具体原因及损失程度扣减乙方不低于设计费总额 %的费用。 13.3.3 因设计错误导致的设计变更，且造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据实际损失程度向甲方支付赔偿金。 13.3.4 乙方提供全套施工图后甲方内部会组织图纸会审，会审阶段发现的不符合规范问题及图纸错漏碰缺大于 处，超出部分按照 的标准进行处罚。 13.4 擅自转委托 13.4.1

22、除非得到甲方（总包方）的书面许可，乙方不得转让本合同项下或基于本合同产生的全部或部分权利，也不得就本合同权利向第三人设定任何担保、抵押。未经甲方书面许可，乙方的任何转让、担保、抵押均无效，并向甲方承担违约责任，违约责任包括：乙方应向甲方支付违约金，违约金数额为转让债权、抵押、担保款项的xx%（建议不低于贷款市场报价利率3倍）款项，乙方同时承担由于乙方转让、抵押、担保引起的诉讼、仲裁、执行等诉讼费、鉴定费、律师费、差旅费等费用。违约金不足以弥补甲方损失的，应就甲方损失予以赔偿。甲方有权从应付给乙方的任何款项或履约保函中予以扣除，扣减违约金说明书到达乙方时生效。甲方有权解除合同，解除通知书到达乙方

23、时，本合同及其补充协议解除。13.5 其他 13.5.1 乙方未按本合同约定，对甲方提出的设计中存在的问题做出正确处理的，甲方有权扣除乙方正在进行阶段的款项，给甲方造成损失的，乙方须就甲方损失进行赔偿。此种情形发生三次以上（包括三次）的，甲方有权单方面终止本合同。 13.5.2 如因乙方人员拒绝提供合理的且为合约范围内之专业服务，甲方有权扣除相应阶段设计费并有权单方面解除合同，另行委托设计，乙方不得有任何异议。 13.5.3 乙方违反第十四条知识产权约定的，乙方应向甲方支付合同总价 %的违约金， 并赔偿甲方所有损失，且甲方有权单方解除合同。 第十四条 知识产权 14.1 乙方编制的图纸、技术说

24、明及其它文件（以下合称“文件”）及任何计算机用磁带、光盘、电子数据、或计算机辅助设计文件（以下合称“资料”）是乙方提供服务的一部分。在甲方支付相应部分的设计费后，知识产权属于甲方所有。 14.2 乙方向甲方提供的设计成果保证甲方享有独立的、完整的知识产权，向甲方提交的所有文件和资料未侵犯任何第三方的合法权益。否则乙方应承担由此产生的一切法律责任， 并赔偿甲方因此所受一切损失。 14.3 对于乙方按本合同规定向甲方提供的所有文件和资料，甲方拥有永久排他性自由使用权，未经甲方同意，乙方不得将前述技术经济成果提供或泄露与任何第三方，亦不得为任何第三方提供与本合同项下设计成果相同或相类似的设计。如发生

25、以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。 14.4 乙方应保护甲方知识产权及商业、技术秘密，对于乙方在本合同履行过程中获知的甲方知识产权及甲方商业、技术秘密，非经甲方同意，乙方不得对外公开或向第三方泄露。否则乙方应承担由此产生的一切法律责任，并赔偿甲方因此所受一切损失。 14.5 甲方有权在本项目开发过程中及宣传工作中使用、复制、下发和（或）转载设计成果及文件。乙方在不损害甲方利益的情况下可在自己宣传用的印刷品或其他出版物上公布有关项目的文字和图片材料，但仅限于非商业性使用并需事先征得甲方书面同意。否则，甲方有权随时终止合同，并向乙方追索由此而引起的直接或间接的经济损失，并保留进一步

26、追究乙方相应法律责任的权利。 14.6 乙方同意本合同生效后，甲方可免费使用设计人员人名、肖像、公司名称、公司标识、商标等用于该项目商业宣传或广告。 第十五条 不可抗力 15.1 不可抗力包括战争、地震、火山爆发等不能预见、不能避免并不能克服的自然灾害或事故。 15.2 合同双方任何一方如在履行其合同义务时受到不可抗力事件之阻止、妨碍或拖延，应在此类事件发生之后立即采取补救措施，以消除或减少不可抗力造成的影响，并在 4 日历天内书面通知另一方，在 10 日历天内出具当地公证机关签发的有效证明，以说明情况及不能全部或部分执行合同的原因。 15.3 只要有关不可抗力事件继续存在导致履行合同受到阻止

27、、妨碍或拖延，则受不可抗力影响的一方可暂时免除其履行或按期履行合同的义务。 15.4 合同双方任何一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。第十六条 通知与送达16.1 合同签订、履行过程中，甲乙双方以简体中文（普通话）为协商语言，其他语言必须同时提供简体中文（普通话）的翻译或传译。双方约定适用多种语言的，由双方具体商定。16.2 甲乙双方之间所有书面信件来往，应通过授权代表或授权代表的指定代表进行签字或盖章后方可作为约束各方的具备法律效力的文件，否则不具备法律效力。授权代表可指定一至两位代表。授权代表或授权代表指定代表的更迭、增加应事先书面通知合同他方，否则其签字不具备法律效力。16.3

28、甲乙双方合作过程中的资料交接、通知的送达等均采用书面形式，所有通知应选择专人送达、邮寄送达、传真书面签署的扫描件送达或电子扫描件发送至指定接收邮箱送达。在下列情况下均被视为已送达：（1） 以专人发出的，收件人接收当日视为已送达。（2） 以特快专递形式发出的，本市发出后第二日、外省市发出后第四日视为已送达。（3） 以传真发出的，传真发出当日视为已送达。（4） 以电子邮件形式（以原件扫描版形式）发出的，发出当日视为已送达。16.4 任何一方变更联系信息，应当在变更之日起三个日历天内以书面形式通知对方，并在对方签收确认后方为有效。如上述信息不准确或无法有效送达或一方送达信息发生变更未按约定有效通知对

29、方的，则由此而引发的全部责任和损失均由该方自行全部承担，且对方的所有通知均视为已合法有效送达。法院、仲裁机构送达的法律文书也适用本条款，均视为已送达。第十七条 争议解决 17.1 本合同签订和履行过程中产生的任何争议，双方应友好协商解决。协商不成时，双方选择以下第 种方式解决： （1） 提请 北京 仲裁委员会申请仲裁解决。 （2） 向合同签订地法院提起诉讼，本合同签订地为北京丰台。 第十八条 合同组成 18.1 本合同文件由以下几部分组成，各组成部分能够互相解释，互为补充与说明，其组成如下：（1） 本合同条款；（2） 本合同附件。18.2 本合同的附件包括：附件1-设计任务书18.3 在合同订

30、立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。18.4 本合同如有未尽事宜，应由双方友好协商解决。如需对本合同及其附件做任何修改或者补充，须由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。经双方协商签订的补充协议应按顺序编号，当本合同条款与补充协议条款不一致时、或补充协议之间条款不一致时，应按补充协议的最新约定执行。18.5 本合同文件如各部分条款之间不一致，应按上述文件的顺序作优先解释（而在同一文件内有不清楚或矛盾时，以日期较后者作优先解释）。如依照上述文件无法作出合理的、合乎逻辑的解释，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。协商不成的，按合同规定的争议解决方式处

31、理。第十九条 合同份数及生效 19.1 本合同壹式 份，甲方执 份，乙方执 份，具有同等法律效力。 19.2 本合同自双方法定代表人或授权委托人签字并盖章之日起生效，至合同约定的服务内容结束之日止。但该有效期结束后，所有涉及违约责任、成果文件、知识产权和争议解决的条款将继续有效。 第二十条 合同终止 20.1 本合同生效后，即具有法律约束力，甲乙双方必须全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更、解除或终止合同。 20.2 合同提前终止 20.2.1 凡发生下列情况之一者，本合同可以提前终止： （1） 甲乙双方经协商同意的； （2） 乙方在合同约定的期限（因自身原因）后 5 日历天内未能完成

32、设计工作并交付设计成果的； （3） 因乙方原因导致施工图审查三次未通过时； （4） 乙方未履行本合同规定的其它义务，并在甲方发出要求其限期履行的书面通知后仍未采取有效补救措施的。 在本合同因上述第（1）条所述原因终止的情况下，甲方应根据乙方实际完成工作量支付相应的设计费，尚未进行的设计工作不再进行，未进行的工作不再支付相应的设计费。在本合同因第（2）条所述原因终止的情况下，乙方应根据本合同第十三条的相关规定承担违约责任。在本合同因第（3）、（4）条所述原因终止的情况下，甲方有权不予支付任何未付设计费，并要求乙方返还已付设计费，及赔偿甲方因此所受损失。 20.2.2 本合同提前终止时，乙方应将已

33、收取报酬部分的有关文件和资料移交给甲方，作为日后工程设计及施工之用。 20.3 终止合同的通知，应采用书面形式。合同自通知送达时视为终止。 （以下无正文） 甲方（盖章）： 乙方（盖章）：法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：或授权委托人（签字）： 或授权委托人（签字）：地址： 地址：电话： 电话：邮箱： 邮箱：日期： 年月日 日期：年月日 附件1：工程设计范围、阶段与服务内容发包人与设计人可根据项目的具体情况，选择确定本附件内容。一、本工程设计范围规划土地内相关建筑物、构筑物的有关建筑、结构、给水排水、暖通空调、建筑电气、总图专业（不含住宅小区总图）的设计。精装修设计、智能化专项设计、泛光

34、立面照明设计、景观设计、娱乐工艺设计、声学设计、舞台机械设计、舞台灯光设计、厨房工艺设计、煤气设计、幕墙设计、气体灭火及其他特殊工艺设计等，另行约定。二、本工程设计阶段划分方案设计阶段、初步设计、施工图设计及施工配合四个阶段。三、各阶段服务内容1.方案设计阶段（1）与发包人及发包人聘用的顾问充分沟通，深入研究项目基础资料，协助发包人提出本项目的发展规划和市场潜力； （2）完成总体规划和方案设计，提供满足深度的方案设计图纸，并制作符合政府部门要求的规划意见书与设计方案报批文件，协助发包人进行报批工作； （3）根据政府部门的审批意见在本合同约定的范围内对设计方案进行修改和必要的调整，以通过政府部门

35、审查批准； （4）协调景观、交通、精装修等各专业顾问公司的工作，对其设计方案和技术经济指标进行审核，提供咨询意见。在保证与该项目总体方案设计相一致的情况下，接受经发包人确认的顾问公司的合理化建议并对方案进行调整； （5）配合发包人进行人防、消防、交通、绿化及市政管网等方面的咨询工作；（6）负责完成人防、消防等规划方案，协助发包人完成报批工作。2.初步设计阶段（1）负责完成并制作建筑、结构、给排水、暖通空调、电气、动力、室外管线综合等专业的初步设计文件，设计内容和深度应满足政府相关规定； （2）制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸，配合发包人进行交通、园林、人防、消防、供电、市政、气象等

36、各部门的报审工作，提供相关的工程用量参数，并负责有关解释和修改。3.施工图设计阶段（1）负责完成并制作总图、建筑、结构、机电、室外管线综合等全部专业的施工图设计文件； （2）对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现； （3）根据项目开发进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助发包人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件； （4）协助发包人进行工程招标答疑。（5）审核审定各专项分包深化图纸，并按照发包人意见进行施工图调整。4.施工配合阶段（1）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求； （2）根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题； （3）协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续； （4）参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续； （5）提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作； （6）应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。