农业综合开发中低产田改造项目工程建设委托监理合同.doc

《农业综合开发中低产田改造项目工程建设委托监理合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《农业综合开发中低产田改造项目工程建设委托监理合同.doc（10页珍藏版）》请在沃文网上搜索。

1、编号：2010-ZMD-国家农业综合开发土地治理项目工程建设委托监理合同工程名称： 2011年农业综合开发中低产田改造项目 委托人： 驿城区农业综合开发办公室 监理人： 河南省育兴建设工程管理有限公司 国家农业综合开发办公室编制第一部分 建设工程委托监理合同委托人 驿城区农业综合开发办公室 与监理人 河南省育兴建设工程管理有限公司 经双方协商一致， 签订本合同 。一 、 委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：工程名称： 2011年农业综合开发中低产田改造项目 工程地点： 驿城区刘阁乡 工程规模： 总 投 资： 266.9406万元 二 、 本合同中的有关词语含义与本合同第二

2、部分标准条件中所赋予的定义相同 。三 、下列文件均为本合同的组成部分1 、监理投标书或中标通知书；2 、本合同标准条件3 、本合同专用条件4 、本合同附加条件5 、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件 。四 、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务 。五 、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限 、方式 、币 种，向监理人支付报酬。 本合同自 2011年 4 月 20 日开始实施，至 2011 年 5 月 30 日完成。本合同一式 4 份，具有同等法律效力，双方各执 1 份，县区财政局1份，市农开办1份。委托人：（签章） 监理人：（签章） 住 所：

3、住 所： 第一责任人：（签字） 法定代表人：（签字）开户银行： 开户银行：账 号： 账 号：邮 编： 邮 编：电 话： 电 话：本合同签订于： 年 月 日 第二部分 标 准 条 件第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义： （1）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。 （2）“委托人”是指各级农业综合开发办事机构。 （3）“监理人”是指承担监理业务和履行监理义务，且具备相应建设监理资格或监理能力的单位。（4）“监理机构”是指监理人派驻工程现场实施监理业务，负责履行委托监理合同的组织。（5）“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人法定代表人书面授权，派到监理机构全面负责履行委托监理

4、合同的全权负责人。（6）“承包单位”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。（7）“工程监理的正常工作”是指监理人依据法律、法规及有关的技术标准、设计文件和工程承包合同，对承包人在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面代表委托人实施的监督。委托人委托的监理工作范围和内容，双方在专用条件中约定。（8）“工程监理的附加工作”是指：委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。（9）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工

5、作及恢复监理业务的工作。第二条 本工程委托监理合同适用的法律，是指国家的法律 、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。第三条 监理人的义务与责任（1）在履行本合同义务期间，应认真、勤奋地工作，运用合理的技能协助委托人实现合同预定的目标，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。（2）监理工作要守法、诚信、公正、科学、遵守职业道德。（3）监理机构定期向委托人报送：监理月报、每旬简报、阶段性工作总结和重大事件专项报告。（4）监理人要按照国家的有关规定，建立监理岗位责任制和工程质量终生负责制，对工程建设质量要负责到底。第四条 委托人的义务与责任（1）委托

6、人负责与监理人签订监理合同，协调外部关系，支付监理酬金。（2）委托人提供与工程有关的前期工程资料、行政文件及与承包商签订的施工合同（副本）以及订货合同和采购协议。（3）委托人应授权一名熟悉本项目情况、能迅速做出决定的项目负责人，与监理人联系，并解答和处理日常事务。（4）在有条件的县，委托人应尽可能为监理人员提供必需的生活、工作的便利条件及使用农村信息网。第五条 监理人的权利委托人在委托的工程范围内，授予监理人以下监理权利：（1） 协助委托人选择符合规定的施工队伍，并具有对施工进度的检查、监督权。（2） 对工程设计中的技术问题有建议权，对工程质量有严格把关权，对不符合质量要求的工程有权提出整改。

7、对项目上使用的材料、设备及施工质量有检验权。（3）在项目承包合同约定的工程款范围内，对工程款支付有审核和签认权，对结算工程款的复核有确认与否定权。未经监理人签字确认，委托人不得支付工程款。第六条 委托人的权利（1） 监理人员的配备，应事先征得委托人同意；监理人调换总监理工程师，应事先征得委托人同意。（2） 委托人有权要求监理人更换不称职的监理人员。（3） 委托人有权要求监理人及时通报工程情况。第七条 监理报酬正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条件中约定的方法计算，并按约定的时间和数额支付。第八条 其它（1） 由于工程需要，委托人要求监理人员出差时，所需费用，由委托人承担

8、。（2） 监理人如须另聘专家或协助，所需费用由监理人承担。（3） 因违反或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，双方应当协商解决。如未能达成一致意见，提交仲裁机关仲裁。（4） 监理单位签订本协议后，应与各县进一步商谈具体事宜，签订监理合同，报市农业综合开发办事机构备查。第三部分 专 用 条 件第二条 本合同适用的法律及监理依据：（1）国家农业综合开发土地治理项目工程建设监理办法（试行）和国家农业综合开发土地治理项目工程建设监理办法（试行）的补充规定。（2）国家相关政策、法规。（3）国家先行的有关施工及验收评定标准。（4）委托人和施工单位签定的正式合同、协议。第三条 监理范围和监理工作内容（1）监理

9、范围： 驿城区2011年农业综合开发中低产田改 造项目的施工实施全过程 （2） 监理内容：按照工程建设合同控制工程建设投资、建设工期和工程质量；协调有关单位间的工作关系。（3） 审核项目承包单位（或施工单位，下同）提出的施工计划、施工技术方案和施工进度计划。（4）审查和控制工程建设所需施工材料、设备的质量，对不能满足施工质量要求的，要督促项目承包单位采取措施限期解决。（5）督促、检查项目承包单位严格执行工程承包合同和国家工程技术规范标准，发现问题应及时指令承包单位采取措施进行处理，必要时应指令承包单位停工整改。（6）组织工程建设质量综合评定，签署工程检验认可书和工程付款凭证。（7）定期向监理委

10、托人报告工程施工进度、工程质量和相关控制措施的情况。（8）工程竣工后，整理合同文件和有关工程技术档案材料，参与工程竣工预验收和相关验收文件的签署，提交工程监理报告。（9）在工程保修阶段，负责检查工程质量状况，承担质量责任，并督促承包单位保修。第四条 委托人的常驻代表为 。第七条 委托人同意按以下的计算方式、支付时间与金额，支付监理人的报酬。工程监理费 5.18 万元。工程监理费的支持方式：监理费采取县级统一报账，监理合同签订后30日内预付50%，工程竣工，省级验收合格后，凭县区农业综合开发办公室监理评定意见支付其余50%。工程监理的附加工作报酬：（报酬=附加工作日数合同报酬监理服务日）双方同意

11、用人民币支付监理报酬。第八条 本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商难以解决的，双方同意由仲裁委员会仲裁（当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。第四部分 附加条件监理单位需要派驻的监理工程师数量。每个重点县需派驻监理工程师不少于6人，每个一般县不少于3人。采取中标人监理和当地专业技术人员及群众代表监理相结合的方式。监理单位在每个县聘请不少于8人的专业技术人员及群众代表，经监理单位培训后与派驻监理工程师一同履行监理任务，确保所有项目工程都能得到监理。聘请人员费用由监理单位从委托人首批支付监理费中支付。监理工程结束后，监理单位应将聘请的专业技术人员及群众代表的费用全部支付。监理人员在监理期间所发生的吃、住、行等一切费用由监理单位承担，各县区开发办和开发乡镇只负责帮助联系、协调。在施工高潮期间，监理单位需要每旬分别向县、市开发办报送一次监理报告。在工程监理期间，各县区建立监理检查台帐，省、市、县各级领导到项目区检查每发现一次监理人员不到位，扣除监理费1000元。对于省、市、县验收不合格的工程，由相关人员鉴定后，每出现一处委托人将扣除监理单位在该项目县的监理费的10。10