园林工程施工合同管理.ppt

《园林工程施工合同管理.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《园林工程施工合同管理.ppt（79页珍藏版）》请在沃文网上搜索。

1、第三讲园林工程施工合同管理l第一节园林工程施工合同概述l第二节园林工程施工承包合同签订l笫三节园林工程施工合同的履行变更终止解除l笫四节园林工程施工合同管理3/19/20241黄淮学院 禹明甫第一节园林工程施工合同概述l一、园林工程施工合同概念l二、园林工程施工合同作用l三、签订施工合同的原则l四、签订施工合同的条件3/19/20242黄淮学院 禹明甫一、园林工程施工合同概念概念概念 发包人与承包人之间为完成商定的园林建设工程施工项目，确定双方权利和义务的协议。依据工程施工合同，承包方完成一定的种植、建筑和安装工程任务，发包人应提供必要的施工条件，支付工程价款。3/19/20243黄淮学院 禹

2、明甫二、园林工程施工合同作用l1、园林工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据；l2、规定园林工程施工合同的当事人、发包人和承包人的权力、义务和职责；l3、约定施工合同中的工程师（监理单位派的总监理工程师或发包人指定履行合同的负责人）的身份和职责。3/19/20244黄淮学院 禹明甫三、园林工程施工合同的特点l1、合同目标的特殊性；l2、工程合同履行期限的长期性；l3、合同内容的多样性；l4、合同监督严格性3/19/20245黄淮学院 禹明甫四四、园林工程施工合同、园林工程施工合同的的分类分类l施工项目合同；l施工准备合同；l分包合同；l物质供应合同；l成品、半成品加工合同；l劳务合同；

3、l代办加工订货合同等3/19/20246黄淮学院 禹明甫五、签订施工合同的原则l1、合法原则l2、平等自愿、协商一致的原则l3、公平诚信的原则l4、过错责任原则3/19/20247黄淮学院 禹明甫六、签订施工合同的条件l1、工程立项及设计概算已得到批准l2、工程项目已列入国家或地方年度建设计划l3、施工需要的设计文件和有关技术资料已准备充分l4、建设资料、材料、施工设备已落实l5、招投标工程的中标文件已下达l6、施工现场（三通一平）已准备就绪l7、合同主体合法，并有履行合同能力3/19/20248黄淮学院 禹明甫第二节园林工程施工承包合同签订l一、签订合同的两个阶段l二、签订合同的两种方式l三

4、、园林工程施工合同的示范文本3/19/20249黄淮学院 禹明甫一、签订合同的两个阶段l1、要约：、要约：是合同当事人一方向另一方提出订是合同当事人一方向另一方提出订立合同的要求，并列出合同的立合同的要求，并列出合同的条条款，以及限定款，以及限定其在一定期限内作出承诺的意思表示其在一定期限内作出承诺的意思表示l 2、承诺：是指当事人一方对另一方提出的要、承诺：是指当事人一方对另一方提出的要约，在要约有效期限内，作出完全同意要约条约，在要约有效期限内，作出完全同意要约条款的意思表示。款的意思表示。3/19/202410黄淮学院 禹明甫1、要约l要约是一种法律行为。在要约规定的有效期限内，要约人要

5、受到要约的约束，受约人若按时和完全接受要约条款，要约人有与受约人签订合同的义务。否则，要约人对由此造成受约人的损失应承担法律责任。l 要约具有法律约束力，须具备以下4个条件：l (1)要约是特定的合同当事人的意思表示。l (2)要约必须是要约人与他人以订立合同为目的。l (3)要约的内容必须具体、确定。l (4)要约经受约人承诺，要约人即受要约的约束。3/19/202411黄淮学院 禹明甫2、承诺l承诺也是一种法律行为。承诺必须是要约的相对人在要约有效期限内以明示方式作出并送达要约人；承诺必须是承诺人作出完会同意要约的条款，方为有效。如果要约的相对人列要约中的某些条款提出修改、补充、部分同意，

6、附有条件，或者另行提及新的条件，以及迟到送达的承诺，都不能视为有效的承诺，而被称为新要约。l承诺要具有法律约束力，必须具备以下3个条件：l(1)承诺须由受约人作出。l(2)承诺的内容应与要约的内容完全一致。l(3)承诺人必须在要约有效期限内作出承诺并送达要约人。3/19/202412黄淮学院 禹明甫二、签订合同的两种方式l1、直接发包l2、招标发包l园林工程施工合同的签订受严格的时限约束，要求中标通知书发出后，中标的园林工程施工企业与建设单位及时签订合同。依据招标投标法的规定，中标通知书发出30天内签订合同工作必须完成。签订合同人必须是中标施工企业的法人代表或委托代理人。投标书中巳确定的合同条

7、款在签订时不得更改，合同价应与中标价相一致。如果中标施工企业在规定的有效期限内拒绝与建设单位签订合同，则建设单位可不再返还其投标保证金。建设行政主管部门或其授权机构还可视情况给予一定的行政处罚。3/19/202413黄淮学院 禹明甫三、园林工程施工合同的示范文本l双方共同签定的协议书是园林工程施工合同示范文本的主要内容，又是园林工程施工合同文本中总纲性的文件，它规定了当事人双方最主要的权利和义务，规定了组成合同的文件及合同当事人履行合同义务的承诺，并要求合同当事人在这份文件上签字盖章，具有法律效力。协议书的内容包括工程概况、工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价款、组成合同的文件及双方的承诺

8、等。l 园林工程施工合同协议包括：1、通用条款，2、专用条款，3、工程施工合同文本附件。3/19/202414黄淮学院 禹明甫 1、通用条款l园林工程施工合同中的通用条款是根据合同法等法律对承发包双方的权利义务作出的规定，除双方协商一致对其中的某些条款作了修改、补充或取消外，双方都必须履行。它是根据双方协商条款编写出来的一份完整的园林建设工程施工合同文件。3/19/202415黄淮学院 禹明甫2、专用条款l(2)园林工程施工合同专用条款是考虑到园林建设工程的内容各不相同，工期、造价也随之变动。承、发包商各自的能力、施工现场的环境和条件也各不相同，通用条款不能完全适用于各个具体园林工程，必须对其

9、作必要的修改和补充。但是所形成的通用条款和专用条款要成为双方统一意愿的体现。专用条款的条款号应与通用条款相一致，并由当事人根据工程的具体育况予以明确或者直接对通用条款进行修改、补充。3/19/202416黄淮学院 禹明甫3、工程施工合同文本附件l园林工程施工合同文本的附件则是对施工合同当事人的权利义务的进一步明确，并使得施工合同当事人一目了然，便于执行和管理。3/19/202417黄淮学院 禹明甫 建设工程施工合同建设工程施工合同(示范文本示范文本)(GF 1999 (GF 1999一一0201)0201)协议书协议书 发包人发包人(全称全称)：承包人承包人(全称全称)：依照依照中华人民共和国

10、合同法中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法中华人民共和国建筑法及其及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况。一、工程概况。工程名称：工程名称：工程地点：工程地点：工程内容：工程内容：工程应附承包人承揽工程一览表：工程应附承包人承揽工程一览表：工程立项批准文号：工程立项批准文号：资金来源：资金来源：3/19/202418黄淮学院 禹明甫二、工程承包范围。承包范围：三、合同工期。开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数：四

11、、质量标准。工程质量标准：五、合同价款。金额(大写)：3/19/202419黄淮学院 禹明甫六、组成合同的文件。六、组成合同的文件。组成本合同的文件包括：组成本合同的文件包括：(1)(1)本合同协议书；本合同协议书；(2)(2)中标通知书；中标通知书；(3)(3)投标书及其附件；投标书及其附件；(4)(4)本合同专用条款；本合同专用条款；(5)(5)本合同通用条款；本合同通用条款；(6)(6)标准、规范及有关技术文件；标准、规范及有关技术文件；(7)(7)图纸；图纸；(8)(8)工程量清单；工程量清单；(9)(9)工程报价单或预算书。工程报价单或预算书。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

12、视为合同双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为合同的组成部分。的组成部分。七七 、协议书中有关词语含义与本合同第二部分协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条通用条款款中分别赋予它们的定义相同。中分别赋予它们的定义相同。3/19/202420黄淮学院 禹明甫 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按合同约定的期限和方式支付价款及其他应当支付的款项。3/19/202421黄淮学院 禹明甫l十、合同生效。合同订立时间：合同订立地点：本合同双方约定：后生效。发包人：(公章)承包人：(公章)住 所：住 所：法定代表人：法定代

13、表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：3/19/202422黄淮学院 禹明甫某市桂馨苑小游园施工合同l 合同号：2008089l 业主(以下简称甲方)：市房地产有限责任公司l 承包商(以下简称乙方)：市园林绿化工程公司l根据中华人民共和国合同法和建设工程施工合同(示范文本)等有关要求，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任经双方协商同意签订本合同。l 第一条工程概况l 1工程名称：桂馨苑小游园绿化工程。l 2工程地点：大道568号桂馨苑内。l 3施工范围：绿地面积0.65hm，主要包括栽植工程、亭廊(含花架)工程、喷泉水

14、景工程、置石工程、铺路工程、小品工程、不锈钢围栏工程及灯饰工程。3/19/202423黄淮学院 禹明甫 第二条工程造价及承包方式第二条工程造价及承包方式1 1工程造价：经双方确定本工程总造价为人民币工程造价：经双方确定本工程总造价为人民币5858万元。万元。2 2承包方式：采用大包干即包工包料包工期在承包范承包方式：采用大包干即包工包料包工期在承包范围内遇工料价格变动，则承包总价不变。如因设计变更或甲围内遇工料价格变动，则承包总价不变。如因设计变更或甲方主观变动而引起工程量变化的方主观变动而引起工程量变化的 变更范围内费用由甲方负变更范围内费用由甲方负责。责。3 3工程所需交纳的税款已含在工程

15、造价内由乙方交纳。工程所需交纳的税款已含在工程造价内由乙方交纳。第三条工程质量第三条工程质量 1 1乙方按施工图和设计技术说明书、并根据国家有关的绿乙方按施工图和设计技术说明书、并根据国家有关的绿地工程施工规范要求进施工，保证工程质量。地工程施工规范要求进施工，保证工程质量。2 2乙方应对全部现场操作、施工方法、措施的可靠性、安乙方应对全部现场操作、施工方法、措施的可靠性、安全性负完全责任。现场设专职质量、安全检查员建立自检全性负完全责任。现场设专职质量、安全检查员建立自检制度，做好自检记录。制度，做好自检记录。3 3乙方所使用的材料、设备及施工工艺应符合设计要末。乙方所使用的材料、设备及施工

16、工艺应符合设计要末。3/19/202424黄淮学院 禹明甫 第四条工程工期 1总工期为2个月。开工日期：2003年3月20日；竣工日期：2003年5月19日。2如遇以下情况者工期相应顺延：(1)开工前甲方不能按时交出施工场地，清理障碍接通水电。(2)甲方其他原因或设计变更。3/19/202425黄淮学院 禹明甫第五条甲方责任第五条甲方责任 1 1向有关部门报建，申领开工执照。向有关部门报建，申领开工执照。2 2做好工程范围内四通一平清除影响施工的障碍物。做好工程范围内四通一平清除影响施工的障碍物。3 3按要求提交技术资料包括施工图按要求提交技术资料包括施工图3 3套、工程总平面图套、工程总平面

17、图2 2套。套。4 4组织设计单位与乙方进行施工图交底会审，提供测量基线、组织设计单位与乙方进行施工图交底会审，提供测量基线、水准基点。水准基点。5 5委派现场工地代表加强与乙方联系，负责质量检查和监督，委派现场工地代表加强与乙方联系，负责质量检查和监督，处理设计施工技术等问题。处理设计施工技术等问题。6 6按规定对主要工序进行中间检查验收。按规定对主要工序进行中间检查验收。7 7按合同规定向乙方支付费用。按合同规定向乙方支付费用。(1)(1)合同生效后合同生效后3 3天内预付工程备料款按工程总造价的天内预付工程备料款按工程总造价的2020核付，核付，合人民币合人民币11.611.6万元。预付

18、款的折扣办法为工程完成万元。预付款的折扣办法为工程完成5050时开始折扣时开始折扣一且于竣工前全部扣清。一且于竣工前全部扣清。(2)(2)工程进度款分工程进度款分3 3次支付：第一次在施工至次支付：第一次在施工至1515天，按总造价天，按总造价2525支付，计支付，计14.514.5万元；第二次在工程已完成万元；第二次在工程已完成8585时按总造价时按总造价5555支支付付(含备料款含备料款)，计，计31.931.9万元；其余待工程全部竣工正式验收后在保万元；其余待工程全部竣工正式验收后在保养期内分二期支付：竣工时支付造价的养期内分二期支付：竣工时支付造价的1515保养期满，甲乙双方保养期满，

19、甲乙双方验收后一次结清。验收后一次结清。3/19/202426黄淮学院 禹明甫 第六条乙方责任 1 按图纸要求做好施工总平面布置编制施工组织设计及总进度计划提交甲方3份。及时配备机具、材料，组织技术力量和劳动力。2按照施工图保质、保量、保工期、保安全完成施工任务。竣工验收后3个月为绿化种植保养期在保养期内出现质量问题由乙方负责。3指定工程负责人负责本工程现场的保卫工作。处理技术、质量、安全等有关事宜。4按要求向甲方提交工程进度表。3/19/202427黄淮学院 禹明甫第七条竣工验收 1 竣工验收按照国家规定程序办理。乙方在工程竣工前和甲方先进行预验收，符合选题标准经甲方同意乙方正式递交竣工报告

20、。2乙方所有工程报告、进度计划、工期统计月报、施工会签等文件需交甲方一式三份。3工程己具备竣工验收条件，甲方不能按期予以验收接管的，其看管维护费用由甲方负责。4在验收中发现质量不符合合同要求的或剩余部分尾工时，乙方要接质检规定的时间完成。所有费用由乙方负责。3/19/202428黄淮学院 禹明甫第八条奖惩规定 1工期奖：工程质量优良，工期每提前一天甲方奖给乙方工期奖每天500元，工期奖最高不超过人民币5000元。2罚款：乙方工期每延误一天。罚款500元，罚款最高额不超过人民币5000元。3乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计的合理化建议，经甲方和设计单位同意，其节约的价值甲

21、乙双方各得50。乙方在施工中采用新技术、新材料、新工艺等措施，节约的资金全部归乙方所有。3/19/202429黄淮学院 禹明甫第九条附则 1本合同经法律公证，由公证单位监督执行。2本合同如有未尽事宜经协商同意可由甲乙双方签订附则共同遵守。如单方面不履行本合同造成对方损失的，由责任方承担。3执行合同中如有意见分歧，应协商解决若达不成一致意见的则由仲裁机关仲裁。4本合同一式十份，具有同等法律效力。甲方执三份，乙方执五份，监理方二份，分别报送有关部门。5本合同自双方正式签字之日起生效。至工程竣工验收工程造价全部结清后失效。3/19/202430黄淮学院 禹明甫 甲方(公章)：乙方(公章)：甲方法定代

22、表(签字)：乙方法定代表(签字)：本工程代表(签字)：本工程代表(签字)：200年月日 200年月日 公证机关(公章)；公证经办人(签字)：200年月日3/19/202431黄淮学院 禹明甫笫三节园林工程施工合同的履行、变更、转让、终止l一、园林工程施工合同的履行l二、园林工程施工合同的变更l三、园林工程施工合同的转让l四、园林工程施工合同的终止3/19/202432黄淮学院 禹明甫一、园林工程施工合同的履行l（一）园林工程施工合同履行的概念l（二）园林工程施工合同履行的原则3/19/202433黄淮学院 禹明甫（一）园林工程施工合同履行的概念l指合同当事人双方依据合同条款的规定，实现各自享有

23、的权利，并承担各自负有的义务。其实质来是合同当事人在合同生效后，全面地、适时地完成合同义务的行为。l 合同的履行是合同法的核心内容，也是合同当事人订立台同的根本目的。当事人双方在履行合同时，必须全面地、善始善终地履行各自承担的义务，使当事人的权利得以实现，从而为各社会组织及自然人之间的生产经营及其他交易活动的顺利进行创造条件。3/19/202434黄淮学院 禹明甫（二）园林工程施工合同履行的原则l1、诚实信用、诚实信用l2、公平合理、公平合理l3、不得单方擅自变更合同、不得单方擅自变更合同3/19/202435黄淮学院 禹明甫1、诚实信用的原则l该原则贯穿于合同的订立、履行、变更、终止等全过程

24、。诚实信用的原则的基本内容，它要求当事人不得有欺诈行为，要恪守信用，尊重交易习惯，不得回避法律和歪曲合同条款。正当竞争，反对垄断，尊重社会公共利益和不得滥用职权等。3/19/202436黄淮学院 禹明甫 2、公平合理的原则l合同当事人双方自订立合同起，直到合同的履行、变更、转让以及发生争议时对纠纷的解决，都应当依据公平合理的原则，按照合同法的规定，履行其义务。3/19/202437黄淮学院 禹明甫3、不得单方擅自变更合同履行的原则l合同依法成立，即具有法律约束力，因此，合同当事人不得单方擅自变更台同。合同的变更，必须按合同法中有关规定进行，否则就是违法行为。3/19/202438黄淮学院 禹明

25、甫二、园林工程施工合同的变更l(一)合同变更的概念l(二)台同变更的法律规定l(三)必须遵守法定的程序3/19/202439黄淮学院 禹明甫(一)合同变更的概念l合同依法成立后，在尚未履行或尚未完全履行时，当事人依法经过协商，对合同的内容进行修改或调整所达成的协议。合同变更，当事人应当通过协商，对原合同的部分内容条款作出修改、补充或增加新条款。如：对原合同中规定的标底数量、质量、履行期限、地点和方式、违约责任、解决争议的办法等作出变更。当事人对合同内容变更取得一致意见时方为有效。3/19/202440黄淮学院 禹明甫(二)合同变更的法律规定l合同法规定：“当事人协商一致，可以变更合同。”法律、

26、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记手续的，依照其规定办理。当事人因重大误解、显失公平、欺诈、胁迫或乘人之危而订立的合同，受损害一方有权请求人民法院或者仲裁机构作出变更或撤销合同中的相关内容的决定。3/19/202441黄淮学院 禹明甫(三)必须遵守法定的程序l 合同法、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续，必须依据其规定办理。因此，当事人要变更有关合同时，必须按照规定办理批准、登记手续，否则合同之变更不发生效力3/19/202442黄淮学院 禹明甫三、园林工程施工合同的转让l(一)债权人转让权利l(二)债务人转移义务l(三)转让权利或转移义务的批准或登记3/19/202443黄淮学

27、院 禹明甫(一)债权人转让权利 债权转让是指园林工程施工合同债权债权转让是指园林工程施工合同债权人通过协议将其债权全部或者部分转人通过协议将其债权全部或者部分转让给第让给第三三人的行为，债权转让又称债人的行为，债权转让又称债权让与或合同权利的转让。权让与或合同权利的转让。3/19/202444黄淮学院 禹明甫(二)债务人转移义务l债务转移，是指园林工程施工合同债权人与第债务转移，是指园林工程施工合同债权人与第三三人之间达成协议，并经债权人同意，将其义务全人之间达成协议，并经债权人同意，将其义务全部或部分转移给第三人的法律行为。债务转移义部或部分转移给第三人的法律行为。债务转移义称债务承担或合同

28、义务转让。称债务承担或合同义务转让。3/19/202445黄淮学院 禹明甫(三)转让权利或转移义务的批准或登记l合同法第八十七条规定：合同法第八十七条规定：“法律、行政法规规法律、行政法规规定转让权利或者转移义务应当办理批准、定转让权利或者转移义务应当办理批准、登登记记等手续的依据其规定。等手续的依据其规定。”法律、行政法规规定法律、行政法规规定了特定的合同的成立、生效要经过批准、登记，了特定的合同的成立、生效要经过批准、登记，否则不能成立。因此，园林工程施工合同的权否则不能成立。因此，园林工程施工合同的权利转让或者义务转移也须经过批准、登记。因利转让或者义务转移也须经过批准、登记。因为，需要

29、批准、登记的合同都是具有特定性质为，需要批准、登记的合同都是具有特定性质的合同，在批准、登记时，合同主体的合同，在批准、登记时，合同主体当事当事人是重要的审查内容，无论是合同债权转让还人是重要的审查内容，无论是合同债权转让还是合同债务转移，都会引起合同主体的变化，是合同债务转移，都会引起合同主体的变化，所以要规定进行批准、登记等手续。所以要规定进行批准、登记等手续。3/19/202446黄淮学院 禹明甫四、园林工程施工合同的终止l(一)合同终止的概念l(二)合同终止的法律规定l(三)合同解除的概念l(四)合同解除法律规定3/19/202447黄淮学院 禹明甫 (一)合同终止的概念l合同终止是指

30、合同当事人双方依法使相互间的权利义务关系终止，也即合同关系消除。3/19/202448黄淮学院 禹明甫(二)合同终止的法律规定l合同法第九十一条规定：“有下列情形之一的，合同的权利义务终止：l (1)债务已经按照约定履行；l (2)债务相互抵消；l (3)债务人依法将标的物提存；l (4)债权人免除债务；l (5)债权债务同归f一人；l (6)法律规定或者当事人约定终止的其他情形。3/19/202449黄淮学院 禹明甫(三)合同解除的概念l合同解除指合同当事人依法行使解除权或者双方协商决定，提前解除合同效力的行为。合同解除包括：约定解除和法定解除两种类型。3/19/202450黄淮学院 禹明甫

31、(四)合同解除法律规定l(1)约定解除合同。合同法第几十三条规定：“当事人胁商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除台同的条件。解除合同的条件成熟时，解除权人可以解除合同。”l(2)法定解除合同。是指解除条件由法律直接参与的合同解除台同。当事人在行使台同解除权时，应严格按照法律规定行事，从而达到保护自身合法权益的目的。3/19/202451黄淮学院 禹明甫合同法第九十四条规定：“有下列情彤之一的，当事人可解除合同：因不可抗力致使不能实现合同目的；在厦行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；当事人一方迟延履

32、行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；法律规定的其他情形。3/19/202452黄淮学院 禹明甫笫四节 园林工程施工合同管理l一、园林工程施工合同管理的目的l二、园林工程施工合同管理的任务l三、园林工程施工合同管理的方法l四、园林工程施工合同管理的手段3/19/202453黄淮学院 禹明甫一、园林工程施工合同的管理目的目的1、发展和完善社会主义园林建设市场经济；2、建立现代园林工程施工企业制度；3、规范园林建设工程施工的市场主体、市场价格和市场交易；4、加强合同管理，提高园林建设工程施工合同的履约率；5、加强园林建设工程施工合同管理，努力开拓国际市场。3/19/202454黄淮学院 禹

33、明甫（一）发展和完善社会主义园林工程市场经济l在园林工程建设领域中，加强园林工程市场的法制建设，健全市场法规体系，以保障园林工程市场的繁荣和园林业的发达。欲达到此目的，必须加强对园林工程建设合同的法律调整和管理，认真做好园林工二程施工合同管理工作。3/19/202455黄淮学院 禹明甫（二）建立现代园林工程施工企业制度l现代企业应当遵循“自主经营、自负盏亏、自我发展、自我约束”的原则，促使园林工程施工企业必须认真地考虑市场的需求变化，调整企业发展方向和工程承包方式，依据招标投标法的规定，通过工程招标投标签订园林工程施工合同，以求实现与其他企业、经济组织在工程项目建设活动中的协作与竞争。3/19

34、/202456黄淮学院 禹明甫 园林工程施工合同是园林工程项目进行承包、发包的主要法律形式，是进行工程施工、监理和验收的主要法律依据，是园林工程施工企业走向市场经济的桥梁和纽带。订立和履行园林工程施工合同，直接关系到建设单位和园林工程施工企业的根本利益。因此，加强园林工程施工合同的管理，已成为在园林工各施工企业中推行现代企业制度的重要内容。3/19/202457黄淮学院 禹明甫（三）规范园林工程施工的市场主体、市场价格和市场交易l建立完善园林工程施工市场体系，是一项经济法制建设工程。它要求对市场主体、市场价格和市场交易等方面的经济关系加以法律调整。3/19/202458黄淮学院 禹明甫1、市场

35、主体l市场主体进人市场进行交易，其目的就是为了开展和实现工程项目承包发包活动，即建立工程建设项目合同法律关系。欲达到此目的，有关各方主体必须具备和符合法定主体资格，具有订立园林工程合同的权利能力和行为能力，方可订立园林工程承包合同。3/19/202459黄淮学院 禹明甫2、市场价格l园林市场价格是一种市场经济中的特殊商品价格。在我国，正在逐步建立“政府宏观指导，企业自主报价，竞争形成价格，加强动态管理”的园林建筑市场价格机制。3/19/202460黄淮学院 禹明甫3、市场交易l园林工程施工的市场交易：是指园林产品的交易通过工程建设招标投标的市场竞争活动，最后采用订立园林工程施工合同的法定形式，

36、以形成有效的园林工程施工合同的法律关系。3/19/202461黄淮学院 禹明甫（四）加强合同管理，提高园林工程施工合同的履约率l牢固树立合同法制观念，加强工程建设项目合同管理，必须从项目法人、项目经理、项目工程师作起，坚决执行合同法和建设工程合同行政法规及“合同示范文本”制度，从而保证园林工程建设项目的顺利建成。3/19/202462黄淮学院 禹明甫五、加强园林工程施工合同管理，努力开拓国际市场l发展我国园林工程业，努力提高在国际工程市场中的份额，十分有利于发挥我国园林工程的技术优势和人力资源优势，推动国民经济的迅速发展。改革开放以来在开拓和开放国际工程承、发包过程中，我国贯彻“平等互利，形式

37、多样，讲求实效，共同发展”的经济合作方针和“守约、保质、薄利、重义”的经营原则，在国际工程承包市场上树立信誉，获得了外国先进的工程管理经验，加快了我国园林工程施工合同管理与国际园林工程施工惯例接轨的步伐。3/19/202463黄淮学院 禹明甫二、园林工程施工合同管理的任务l1、发展和培育园林工程施工市场，振兴我国的园林工程施工业l2、推行法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制l3、全面提高园林工程建设管理水平，培育和发展园林工程市场经济l4、园林工程施工合同管理是控制工程质量、进度和造价的重要依据3/19/202464黄淮学院 禹明甫三、园林工程施工合同管理的方法l1、健全园林工程合同

38、管理法规，依法管理l2、建立和发展有形园林工程市场l3、完善园林工程合同管理评估制度l4、推行园林工程合同管理目标制l5、园林工程合同管理机关必须严格执法3/19/202465黄淮学院 禹明甫1、健全园林工程合同管理法规，依法管理l增强发包商和承包商的法制观念，保证园林工程建设项目的全部活动依据法律和合同办事。3/19/202466黄淮学院 禹明甫 2、建立和发展有形园林工程市场l有形园林工程市场必须具备及时收集、存贮和公开发布各类园林工程信息的三个基本功能，为园林工程交易活动，包括工程招标、投标、评标、定标和签订合同提供服务，以便于政府有关部门行使调控、监督的职能。3/19/202467黄淮

39、学院 禹明甫3、完善园林工程合同管理评估制度l完善的园林工程合同管理评估制度是保证有形的园林工程市场的保证，又是提高园林工程管理质量的基础。l一、合法性：工程合同管理制度符合国家有关法律、法规的规定；l二、规范性：具有规范合同行为的作用，对合同管理行为进行评价、指导、预测、保护奖励，对违约行为进行预测、警示或制裁等；l三、实用性：适应园林工程合同管理的要求，便于操作和实施；l四、系统性：各类工程合同的管理制度是一个有机结合体，互相制约、互相协调，在园林工程合同管理中，能发挥整体效应；l五、科学性：正确反映合同管理的客观经济规律，保证进行有效的合同管理。实现与国际惯例接轨。3/19/202468

40、黄淮学院 禹明甫4、推行园林工程合同管理目标制l园林工程合同管理目标制，就是要使园林工程各项合同管理活动按照达到预期结果和最终目的。其过程是一个动态过程，是工程项目管理机构和管理人员为实现预期的管理目标和最终目的，运用管理职能和管理方法对工程合同的订立和履行施行管理活动的过程。l主要包括：合同订立前的目标制管理、合同订立中的目标制管理、合同履行中的目标制管理和减少合同纠纷的目标制管理五部分3/19/202469黄淮学院 禹明甫 5、园林工程合同管理机关必须严肃执法l园林工程合同法律、行政法规，是规范园林工程市场主体的行为准则。在培育和发展我国同林工程市场的初级阶段，具有法制观念的园林工程市场参

41、与者，要学法、懂法、守法，依据法律、法规进入园林工程市场，签订和履行工程建设合同，维护自身的合法权益。而合同管理机关，对违犯合同法律、行政法规的应从严查处。3/19/202470黄淮学院 禹明甫四、园林工程施工合同管理的手段l1、普及合同法制教育，培训合同管理人才；l2、设立专门合同管理机构并配备专业的合同管理人员；l3、积极推行合同示范文本制度；l4、开展合同履行情况的检查评比活动，促进园林工程建设者重合同、守信用；l5、建立合同管理的微机信息系统；l6、借鉴和采用国际通用规范和先进经验。3/19/202471黄淮学院 禹明甫1、普及合同法制教育 培训合同管理人才l认认真学习和熟悉必要的合同

42、法律知识，以便合真学习和熟悉必要的合同法律知识，以便合法地参与园林工程市场活动。发包单位和承包法地参与园林工程市场活动。发包单位和承包单位应当全面履行合同单位应当全面履行合同约约定的义务，不按照合定的义务，不按照合同约定履行义务的，依法承担违约责任。工程同约定履行义务的，依法承担违约责任。工程师必须学会依据法律的规定，公正地、公开地、师必须学会依据法律的规定，公正地、公开地、独立地行使权力，努力作好园林工程合同的管独立地行使权力，努力作好园林工程合同的管理工作。这就要进行合同法制教育，通过培训理工作。这就要进行合同法制教育，通过培训形形式，培养合格的合同管理人才。式，培养合格的合同管理人才。3

43、/19/202472黄淮学院 禹明甫2、设立专门合同管理机构并配备专业的合同管理人员l建立切实可行的园林建设工程合同审计工作制度，设立专门合同管理机构，并配备专业的管理人员。强化园林建设工程合同的审计监督，维护园林工程建设市场秩序，确保园林建设工程合同当事人的合法权益。3/19/202473黄淮学院 禹明甫3、积极推行合同示范文本制度l积极推行合同示范文本制度，是贳彻执行中华人民共和国合同法，加强建设合1司监督，提高合同履约率，维护园林建设市场秩序的一项重要措施。一方面有助于当事人了解、掌握有关法律、法规，使园林工程合同签订符合规范，避免缺款少项和当事人意思表达不真实，防止出现显失公平和违约条

44、款；另一方面便于合同管理机关加强!监督检查，有利于仲裁机构或人民法院及时裁判纠纷，维护当事人的合法权益，保障国家和社会公共利益。3/19/202474黄淮学院 禹明甫4、开展对合同履行情况的检查评比活动，促进园林工程建设者重合同守信用l 园林工程建没企业应牢固树立“重合同，守信用”的观念。园林工程建设企业各级领导应该经常教育全体员工认真贯彻岗位责任制，使每一名员工都来关心工程项目的合同管理，认识到自己的每一项具体工作都是在履行合同约定的义务，从而保证工作项目合同的全面履行。3/19/202475黄淮学院 禹明甫5、建立合同管理的微机信息系统l建立以微机数据库系统为基础的合同管理系统。在数据收集

45、、整理、存贮、处理和分析等方面，建立工程项目管理中的合同管理系统，可以满足决策者在合同管理方面的信息需求，提高管理水平。3/19/202476黄淮学院 禹明甫6、借鉴和采用国际通用规范和先进经验l现代园林工程建设活动，正处在日新月异的新时期，我国加入“WTO”后园林工程承发包活动的国际性更加明显。国际园林工程市场吸引着各国的业主和承包商参与其流转活动。这就要求我国的园林工程建设项目的当事人学习、熟悉国际园林工程市场的运行规范和操作惯例，为进人国际园林工程市场而努力。3/19/202477黄淮学院 禹明甫讨论、思考题、作业l1、园林工程施工合同的概念、作用有哪些?l2、园林工程施工合同签订的条件、原则及程序是什么？l3、试述园林工程施工合同的履行、变更、转让和终止的概念及相关法律规定。3/19/202478黄淮学院 禹明甫3/19/202479黄淮学院 禹明甫